1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）历年真题试卷汇编 6 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠 220 万元债务减少为 200 万元，乙自协议生效之日起 2 个月内还清。协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是( )。【2011 年考试真题】（A）甲可向法院申请恢复原判决的执行（B）甲应向乙住所地法院提起民事诉讼（C）由法院执行和解协议（D）由法院依职权恢复原判决的执行2 施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方
2、没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从( )之日算起。【2011 年考试真题】（A）第一次付款期限届满（B）最后一次付款期限届满（C）每次付款期限届满（D）提交工程款支付申请3 甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是( )。【2011 年考试真题】（A）住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼（B）住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼（C）住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼（D）住户不得
3、请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为4 张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是( )。【2011 年考试真题】（A）提起反诉（B）提出和解（C）提出管辖权异议（D）部分变更诉讼请求5 甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出再上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为( )。【2011 年考试真题】（A）查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求（B）仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回
4、甲的起诉（C）裁定驳回乙的上诉，维持原判决（D）裁定撤销一审判决，发回原法院重审6 关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )。【2011 年考试真题】（A）仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行（B）仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区，不能直接承认和执行（C）当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力（D）一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理7 中国甲公司与某国乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是( )
5、。【2011 年考试真题】（A）将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定（B）不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请（C）将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定（D）审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行8 仲裁裁决书自( ) 之日起发生法律效力。【2011 年考试真题】（A）发出（B）当事人收到（C）申请撤销期限届满（D）作出9 根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间为( )。【2011 年考试真题】（A）6 个月（B） 1 年（C） 2 年（D）3 年10 根据民法通则，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是( )年。【2010 年考试真题】（A）1（B） 2（C） 4（D
6、）2011 下列纠纷中，适用仲裁法仲裁的是( )。【2010 年考试真题】（A）继承纠纷（B）对罚款不服发生的纠纷（C）总分包之间的合同纠纷（D）劳动合同纠纷12 建设工程施工合同应以( )为合同履行地。【2010 年考试真题】（A）原告住所地（B）合同签订地（C）施工行为地（D）被告住所地13 关于和解的说法，错误的是( )。【2010 年考试真题】（A）和解协议具有强制执行的效力（B）当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解（C）和解可以发生在民事诉讼的任何阶段（D）当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书14 关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是( )。【2010 年考试真题】（A）
7、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼（B）法院审理行政诉讼案件不适用调解（C）行政诉讼坚持“谁主张，谁举证”原则（D）在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据15 关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是( )。【2010 年考试真题】（A）证人只提交书面证词，无须出庭作证（B）数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问（C）证人在庭审时应当旁听（D）证人有义务出庭作证16 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据民事诉讼法的有关规定，向( )申请执行。【2010、2006 年考试真题】（A）人民法院（B）公安机关（C）政府主管部门（D）仲裁委员会17
8、 某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是( )。【2010 年考试真题】（A）由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判（B）法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告（C）法院应当判决行政机关重新作出行政处罚（D）法院可以直接判决减少部分罚款金额18 建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式
9、选择的说法，正确的是( )。【2010 年考试真题】（A）只能向有管辖权的人民法院起诉（B）只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁（C）应由甲仲裁委员会进行仲裁（D）建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁19 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。【2009 年考试真题】（A）甲公司可以向人民法院申请强制执行（B）人民法院应当根据调解书进行判决（C）人民法院应当认定调解书无效并及时判决（D）人民法院应当认定调
10、解书无效并重新进行调解20 某施工单位拒不履行法院生效的判决，现查明该单位在银行账户有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。【2009 年考试真题】（A）冻结（B）查封（C）拍卖（D）提存21 按照合同的约定，2007 年 1 月 1 日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007 年 1 月 23 日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007 年 12 月 31 日法院作出判决。则下面的说法正确的是( )。【2009 年考试真题】（A）2007 年 7 月 1 日
11、至 8 月 1 日之间诉讼时效中止（B） 2007 年 12 月 31 日起诉讼时效中止（C） 2007 年 1 月 23 日诉讼时效中断（D）2007 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之问诉讼时效中断22 在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于( )。【2009 年考试真题】（A）物证（B）勘验笔录（C）书证（D）视听资料23 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据仲裁法规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出
12、撤销仲裁裁决的申请。【2009 年考试真题】（A）仲裁委员会所在地（B）合同签订地（C）乙方所在地（D）建设工程所在地24 某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是( )。【2009 年考试真题】（A）举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”（B）建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证（C）施工企业对没有违法的事实负有举证责任（D）作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供25 甲、乙双方因施工合同产生纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据仲裁法规定，甲方可以( )。【2009 年考试真题】（A）向法院
13、申请撤销裁决（B）向人民法院起诉（C）向上级仲裁机构申诉（D）向人民法院申请执行26 下列选项中不能提起行政复议的行为是( )。【2009 年考试真题】（A）某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级（B）某市建设行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押（C）某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分（D）某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准27 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件( )。【2009 年考试真题】（A）移送二审法院裁决（B）按撤诉处
14、理（C）按缺席判决（D）进入再审程序28 甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由( )人民法院管辖。【2009 年考试真题】（A）甲市（B）乙市（C）丙市（D）丁市29 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具有资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院( )。【2009 年考试真题】（A）应当受理，确认合同有效后驳回起诉（B）不予受理（C）应当受
15、理，确认合同有效后移送仲裁委员会（D）应当先审查合同效力，确认合同无效后受理30 商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合关于民事诉讼证据的若干规定的是( )。【2009 年考试真题】（A）询问证人时，其他证人不得在场（B）审判人员和当事人可以对甲进行询问（C）甲应当出庭作证（D）甲可以旁听法庭审理31 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005 年 9 月 1 日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是( )。【2
16、007 年考试真题】（A）2006 年 8 月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产（B） 2007 年 6 月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产（C） 2007 年 7 月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院（D）2007 年 9 月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉32 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是( )。【2007 年考试真题】（A）仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭（B）仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭（C）仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开（D）仲裁公开进行，当事人可以协议不公开33 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位
17、，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是( )。【2007 年考试真题】（A）分包合同无效，则仲裁协议无效（B）分包合同有效，则仲裁协议有效（C）分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定（D）分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性34 某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20日作出，施工单位 5 月 25 日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为( )。【2007 年考试真题】（A）6 月 4 日（B） 6 月 9 日（C）
18、7 月 19 日（D）7 月 24 日35 施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。【2007 年考试真题】（A）双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解（B）如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力（C）如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解（D）如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行36 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是( )。【2007 年考试真题】（A）工程质量检测机
19、构出具的鉴定报告（B）建设单位职工的书面证明材料（C）建设单位与施工单位签订的施工合同（D）建设单位提交的答辩状37 人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是( ) 。【2007 年考试真题】（A）没收（B）扣押（C）查封（D）勘验38 某人民法院终审判决，建设单位应于 2006 年 6 月 1 日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于( )。【2007 年考试真题】（A）2006 年 9 月 1 日（B） 2006 年 12 月 1 日（C） 2007 年 3 月 1 日（D）2008 年 6 月 1
20、 日39 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以( )。【2007 年考试真题】（A）撤销案件（B）中止审理（C）终结审理（D）缺席判决40 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿 15、16、20 万元，其中，丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿( )万元。【2007 年考试真题】（A）15（B） 16（C） 17（D）2041 甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当( )。【2007 年考
21、试真题】（A）驳回起诉（B）继续审理（C）终止审理（D）将案件移交合同约定的仲裁机构42 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权( ) 。【 2007 年考试真题】（A）进行辩论（B）进行和解（C）提起反诉（D）提起上诉43 建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是( ) 。【2007 年考试真题】（A）申请行政复议或提起行政诉讼（B）申请仲裁或提起民事诉讼（C）申请行政复议后提起行政诉讼（D）申请仲裁后提起民事诉讼44 施工单位对建设行政管理部
22、门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。【2007 年考试真题】（A）对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解（B）撤销施工单位资质证书的决定（C）因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分（D）关于资质证书颁发的条件不符合法律规定45 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。【2006 年考试真题】（A）对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉（B）协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力（C）当事人可以经调解程序解决合同争议（D）对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁46 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为 2003 年 4 月 1 日。由于建设单位逾期未予支付
23、，故施工单位于 2003 年 8 月 1 日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。【2006 年考试真题】（A）2003 年 4 月 1 日（B） 2003 年 8 月 1 日（C） 2005 年 4 月 1 日（D）2005 年 8 月 1 日47 下列材料不属于民事诉讼法中规定的证据种类是( )。【2006 年考试真题】（A）书证（B）证人证言（C）律师代理意见（D）鉴定结论48 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( )。【2006、2005 年考试真题
24、】（A）开庭审理前（B）法庭辩论前（C）法院判决前（D）举证期限内49 甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。【2006 年考试真题】（A）撤销案件（B）中止审理（C）终结审理（D）缺席裁决50 乙公司因甲公司拖欠其工程款依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在( )提出。【2006年考试真题】（A）仲裁庭组成之前（B）仲裁庭裁决之前（C）仲裁庭首次开庭之前（D）法院受理之前51 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括( )
25、。【2006年考试真题】（A）选定的仲裁委员会（B）仲裁事项（C）双方不到法院起诉的承诺（D）请求仲裁的意思表示52 某施工合同订立的时间为 2004 年 5 月 1 日，合同备案时间为 2004 年 5 月 5 日，工程竣工时间为 2005 年 7 月 1 日，确认支付工程竣工结算款时间为 2005 年 8 月 5日。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效起算时间为( )。【2005 年考试真题】（A）2004 年 5 月 1 日（B） 2004 年 5 月 5 日（C） 2005 年 7 月 1 日 n2005 年 8 月 5 日53 甲诉乙施工合同纠纷一案经某一市区法院一审终结，判决乙支付工程
26、款及利息。乙不服，向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区，但在该区没有财产可以提供执行，而在该市三区存有 50 万元的钢材。则甲应当向该市( ) 法院申请强制执行。【2005 年考试真题】（A）一区（B）中级（C）二区（D）三区54 甲市的 A 公司与乙市的 B 公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是( )市人民法院。【2005 年考试真题】（A）甲（B）乙（C）丙（D）丁55 甲、乙合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。
27、【2005 年考试真题】（A）按多数仲裁员的意见（B）按首席仲裁员的意见（C）提请仲裁委员会（D）提请仲裁委员会主任56 甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决” ，后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见，则该仲裁协议( )。【2005 年考试真题】（A）无效（B）有效（C）效力待定（D）可撤销57 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，乙方可以( )。【2005 年考试真题】（A）向上级仲裁委员会申诉（B）向人民法院起诉（C）请求法院撤销仲裁裁决（D）向市人大常委会申诉二、多项选择题共 30 题
28、，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。58 当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有( )。【2011 年考试真题】（A）没有仲裁协议的（B）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的（C）当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的（D）仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的（E）裁决所依据的证据是伪造的59 严某在某市 A 区新购一套住房，并请位于该市 B 区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市 B区法院起诉装修公
29、司，B 区法院裁定将案件移送至 A 区法院，A 区法院又将案件退回 B 区法院；关于本案管辖，说法正确的有( )。【2011 年考试真题】（A）A 区法院对该案有管辖权（B）严某有权向 B 区法院起诉（C） B 区法院的移送管辖是错误的（D）A、B 区法院均无管辖权（E）A 区法院不接受移送，将案件退回 B 区法院是错误的60 施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有( )。【2010年考试真题】（A）鉴定人员不具备相关的鉴定资格（B）鉴定程序严重违法（C）鉴定结论明显依据不足（D）建设单位也不同意鉴定结论
30、（E）经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用61 根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有( ) 。【2010 年考试真题】（A）工程设计图纸（B）施工单位偷录的没有侵害隐私的谈判录音（C）工程质量鉴定报告（D）被告法定代表人的陈述（E）律师代理意见62 根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有( )。【2009 年考试真题】（A）有充分的证据（B）有明确的被告（C）属于人民法院受理民事诉讼的范围（D）原告是与本案有间接利害关系的公民（E）有书面的起诉书63 以下各项纠纷中，属于仲裁法调整范围的是( )。【2009 年考试真题】（A）某建筑公司与某设备安装
31、公司之间的借款合同纠纷（B）村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷（C）某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷（D）建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷（E）钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷64 甲、乙双方的合同纠纷于 2006 年 7 月 2 日开庭仲裁，7 月 4 日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7 月 5 日仲裁庭根据调解协议制作了调解书，7 月 6 日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是( )。【2009 年考试真题】（A）该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力（B）该调解书自 2006 年 7 月 5 日产生法律效力（C）若当事人签收调解书后，申请人
32、应撤回仲裁申请（D）申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请（E）该调解书自 2006 年 7 月 6 日产生法律效力 。65 对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向( )申请行政复议。【2009 年考试真题】（A）市建设行政主管部门（B）市人民政府（C）省级建设行政主管部门（D）省级人民政府（E）国务院建设行政主管部门66 下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有( )。【2007 年考试真题】（A）仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格（B）仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外（C）仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制（D）仲裁机构由双方协商确定，管辖人民
33、法院则不能由双方约定（E）仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式67 仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述做法正确的有( )。【2007 年考试真题】（A）制作调解书（B）制作裁决书（C）驳回申请（D）撤销案件（E）要求当事人撤回申请68 建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某安装工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有( )。【2007 年考试真题】（A）仅可起诉甲（B）不能起诉丙（C）仅可起诉乙（D）可单独起诉乙（E）可起诉甲、乙、丙69 甲施工企业承建乙公司综合
34、楼一幢。根据施工合同，乙应于 2004 年 4 月 10 日前支付剩余工程款 50 万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑环节，其中可使诉讼时效中断的情形有( )。【2006 年考试真题】（A）2004 年 9 月，甲致函乙要求其给付工程款（B） 2005 年 1 月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005 年年底一定付款（C） 2005 年 12 月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责（D）2006 年 5 月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效而拒绝支付（E）2006 年 5 月，甲向人民法院起诉70 建设单位因监
35、理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有( ) 。【2006 年考试真题】（A）有具体的诉讼请求（B）有事实和理由（C）有充分的证据（D）没有超过诉讼时效期间（E）属于受诉讼法院管辖71 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委托的造价咨询部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。甲提出的理由能得到法院准许的有( )。【2005 年考试真题】（A）鉴定机构不具备相关鉴定资格（B）鉴定程序严重违法（C）鉴定结论明显依据不足（D）鉴定结论没有日期（E）鉴定人员不具备鉴定资格72 下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有( )。【2005 年考试真题】（A）所有
36、民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决（B）请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议（C）仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理（D）仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构（E）仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度73 仲裁协议中必不可少的内容有( )。【2005 年考试真题】（A）仲裁事项（B）仲裁委员会名称（C）服从仲裁的意思表示（D）请求仲裁的意思表示（E）自觉履行仲裁裁决的意思表示注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）历年真题试卷汇编 6 答案
37、与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是“民事诉讼的执行和解”。在民事诉讼执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记人笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。因此，本题的正确答案为 A。2 【正确答案】 B【试题解析】 本题考查重点是“诉讼时效期间的起算”。民法通则规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。最高人民法院关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行)和最高人民法院关于
38、审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定中规定，在下列情况下，诉讼时效期间的计算方法是：(1)人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算；伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。(2)当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。(3)未约定履行期限的合同，依照合同法第 61 条、第 62 条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务
39、人明确表示不履行义务之日起计算。(4)享有撤销权的当事人一方请求撤销合同的，应适用合同法第 55 条关于 1 年除斥期间的规定。对方当事人对撤销合同请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持。合同被撤销，返还财产、赔偿损失请求权的，诉讼时效期间从合同被撤销之日起计算。(5)返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算。(6)管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束并且管理人知道或者应当知道本人之日起计算。本人因不当无因管理行为产生的赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从其知道或者应当知道管理人及损害事
40、实之日起计算。因此，本题的正确答案为 B。3 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“行政诉讼”。行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。选项 A、C，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼。选项 A 为行政许可，选项 C 为行政征用，两者均属于具体行政行为。选项 B 的说法不正确。因为作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。因此，本题的正确答案为 C。4 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“民事诉讼代理人”。诉讼代理人，是指根据法律规定或当事人的委托，代
41、理当事人进行民事诉讼活动的人。民事诉讼法规定，当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。律师、当事人的近亲属、有关的社会团体或者所在单位推荐的人、经人民法院许可的其他公民，都可以被委托为诉讼代理人。委托他人代为诉讼的，须向人民法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书，授权委托书必须记明委托事项和权限。民事诉讼法规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，
42、进行和解、提起反诉或者上诉。因此，本题的正确答案为 C。5 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“民事诉讼的第二审程序”。根据最高人民法院关于适用若干问题的意见第 148 条的规定，当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。而且，中华人民共和国民事诉讼法规定，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形分别处理：(1)原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；(2)原判决适用法律错误的，依法改判；(3)原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者
43、查清事实后改判；(4)原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。因此，本题的正确答案为 C。6 【正确答案】 D【试题解析】 本题考查重点是“仲裁裁决”。仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔录，仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。裁决书的效力是：(1)裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼。(2)仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。(3)仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国(或地区)
44、可以得到承认和执行。当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书发生法律效力。因此，本题的正确答案为 D。7 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是“涉外仲裁案件的证据、财产保全”。民事诉讼法规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)中规定，在涉外仲裁过程中，当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行；申请证据保全的，由证据所在地的中级人民法院裁定并执行。据此，与国内仲裁案件不同
45、，涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的中级人民法院裁定并执行。因此，本题的正确答案为 A。8 【正确答案】 D【试题解析】 本题考查重点是“仲裁裁决”。参见单选题第 6 题真题解析。因此，本题的正确答案为 D。9 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“仲裁裁决的强制执行力”。根据民事诉讼法第215 条的规定，申请执行的期间为 2 年。因此，本题的正确答案为 C。10 【正确答案】 B【试题解析】 本题考查重点是“诉讼时效期间的种类”。根据我国民法通则及有关法律的规定，普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为 2 年。因此，本题的正确答案为 B。1
46、1 【正确答案】 D【试题解析】 本题考查重点是“仲裁法调整范围”。根据仲裁法的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受仲裁法的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。此外，根据仲裁法第 3 条的规定，下列纠纷不能仲裁：(1)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。因此，本题的正确答案为 D。12 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“特殊地域管辖”。对于建设工程施工合同纠纷，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解
47、释中规定，建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。因此，本题的正确答案为 C。13 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是“和解的规定”。和解的应用很灵活，可以在多种情形下达成和解协议：(1)诉讼前的和解。诉讼前的和解是指发生诉讼以前，双方当事人互相协商达成协议，解决双方的争执。(2)诉讼中的和解。诉讼中的和解是当事人在诉讼进行中互相协商，达成协议，解决双方的争执。民事诉讼法规定，双方当事人可以自行和解。这种和解在法院作出判决前，当事人都可以进行，当事人可以就整个诉讼标的达成协议，也可以就诉讼的个别问题达成协议。诉讼阶段的和解没有法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书
48、，经当事人签名盖章产生法律效力，从而结束诉讼程序的全部或一部，结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。所以，选项 D 的说法正确。(3)执行中的和解。执行中的和解是在发生法律效力的民事判决、裁定后，法院在执行中，当事人互相协商，达成协议，解决双方的争执。(4)仲裁中的和解。仲裁法规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。所以，选项 B、C 的说法正确。和解达成的协议不具有强制约束力，如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求人民法院强制执行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。所以，选项 A 的说法不正确。因此，本题的正确答案为 A。14 【正确答案】 B【试题解析】 本题考
49、查重点是“行政诉讼法律规定”。行政诉讼法规定，行政诉讼期间，除该法规定的情形外，不停止具体行政行为的执行。法院审理行政案件，不适用调解。所以，选项 B 的说法正确。行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起 3 个月内起诉。经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起 15 日内起诉，若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满之日起 15 日内起诉。所以，选项A 的说法不正确。民事诉讼举证责任分配的基本规则是 “谁主张，谁举证”。而在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为负有举证责任，并应当提供该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。所以，选项 C 的说法不正确。在行政诉讼中，行政诉讼证据主要是在作出具体行政行为程序中已产生或确定的证据，并主要由被告提供。在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。所以，选项 D 的说法不正确。因此，本题的正确答案为 B。15 【正确答案】 D【试题
