1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 109 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( ) 。（A）审查单位与监理单位共同承担（B）承包人与审查单位连带承担（C）承包人全部承担（D）承包人承担设计损失，发包人承担施工损失2 对因履行无效合同而产生的财产后果应依法进行处理,下列关于法律后果的说法中,( )不对。（
2、A）返还财产（B）赔偿损失（C）追缴财产（D）没收财产3 合同无效,不影响合同中独立存在的( )条款的效力。（A）清理（B）有关解决争议方法（C）结算（D）担保4 依据设计合同的规定,设计工作正式开始前,委托人按规定给设计人支付定金。合同履行过程中进行阶段支付时,对于定金( )。（A）按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回（B）按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回（C）每次阶段支付时均不许扣减定金（D）每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费5 依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。（A）按原价格
3、执行（B）按新价格执行（C）按原价和新价的平均价执行（D）按市场价执行6 ( )属于不可抗力事件。（A）战争、动乱（B）乙方责任造成的爆炸（C）正常的阴雨天气（D）雨天积水7 评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（A）按评标规则计算各项得分（B）确定标底（C）确定人围的有效投标（D）比较投标书的优劣8 格式条款又被称为( ) 。（A）标准条款 （B）正式条款（C）强制条款 （D）附加条款9 FIDIC 施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至 ( )为止的天数。（A）“结清单 ”生效（B）工程接收证书注明的竣工日（C）缺陷通
4、知期满之日（D）竣工验收合格之日10 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否进行资格预审（B）是否组织现场考察（C）是否解答投标单位的质疑（D）是否公开开标11 人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（A）法定（B）人民法院指定的（C）当事人约定的（D）仲裁庭指定的12 发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（A）2%（B） 0.2%（C） 5%（D）0.5%13 施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（A）未经监理工程师审核确认（B）在分包人未提交工程进度表时（C）未经承包人同意（D）未
5、经监理工程师对分包工程验收14 下列关于监理工程师对施工进度的监督的表述，错误的是( )。（A）承包商每天应向监理工程师提交进度报告（B）监理工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度（C）监理工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任（D）监理工程师有权批准合同工期顺延15 合同当事人约定了定金 3 万元，违约金 4 万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方( ) 。（A）3 万元（B） 6 万元（C） 7 万元（D）10 万元16 法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为( )。（A）合同有效（B）合同无效（C）合同不
6、成立（D）可变更合同17 某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）货币18 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5 年的是( )。（A）基础设施工程（B）有防水要求的外墙面的防渗漏（C）装修工程（D）供冷系统19 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。（A）不用归还委托人（B）归还委托人即可（C）归还委托人，并应支付折旧费（D）归还委托人，并应支付租赁费20 不属于建设行政主管机关对施工合同的监督管理的主
7、要职责的是( )。（A）对工程参建各方主体质量行为的监督（B）颁布规章（C）对建设活动实施监督（D）批准工程项目的建设21 ( ) 是合同履行的原则。（A）全面履行原则（B）实事求是原则（C）平等互利原则（D）公平原则22 委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。（A）获得酬金权利（B）终止合同权利（C）获得奖励的权利（D）工程设计的建议权23 某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）运输24 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。（A）投标须知（B）业主提供的现场办公条件（C）评标原则（D）合同条件
8、25 在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。（A）合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算（B）合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金（C）采购方不可以提出解除合同要求（D）按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金26 建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。（A）不再扣留质量保修金（B）按工程结算价的 1%扣留质量保修金（C）扣留适当的保修费用（D）承、发包双方协商解决质量保修金内27 某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（A）未成立（B）已经成立（C）在公证后成立（
9、D）不具备成立条件28 承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由( ) 。（A）承包人承担（B）发包人承担（C）承包人和发包人各承担一半（D）工程师决定承担责任者29 法人是指具有权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权力和承担民事义务的( )。（A）自然人（B）公民（C）领导者（D）组织30 施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。（A）开通施工道路（B）办理工程施工所需的证件、批件等（C）在保修期内对工程的照管（D）竣工后清理施工现场31 FIDIC施工合同条件要求,由( )投保建筑工程一切险。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）项目经理32 施工合
10、同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是( )起。（A）开工日期前 7 天（B）承包人发生预付通知之日起（C）开工之日（D）约定应付款之日33 承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（A）工程师（B）建设行政主管部门（C）发包人（D）承包人34 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔35 设计合同履行过程中，设计审批部门拖
11、延对设计文件审批的损失应由( )。（A）发包人承担（B）设计人承担（C）双方各自承担（D）设计审批部门承担36 邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（A）3（B） 5（C） 7（D）5737 设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（A）控制概算（B）编制招标文件（C）施工图设计（D）非标准设备制作38 某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购 5 台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的 2 台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则( )。（A）甲向丙承担违约责任（B）乙向丙承担违约责任（C）乙向甲承担违约责任（D）甲、乙约定无效39 FIDIC(施工合同条件规定，计
12、算承包商的施工期是从开工令指明的应开工之日起到工程师签发的( )之日为止。（A）工程接收证书（B）工程接收证书指明的竣工日（C）履约证书（D）最终支付证书40 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是( )。（A）工程师可以拒绝验收（B）承包人承担由此发生的费用（C）承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品（D）由此造成工期延误不予顺延41 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了
13、一定的损失，该损失应当由( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲承包人（D）工程师42 在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。（A）书面形式（B）澄清问题会（C）口头形式（D）询问43 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )。（A）4.2 万元（B） 2.2 万元（C） 2.0 万元（D）0.2 万元44 下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（A）代理的民事责任由被代理人承担（B）代理人以自己的名义实施代理行为（C）被代理人应承担代理人不
14、当代理行为的民事责任（D）代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示45 依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( ) 后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（A）经工程师审核批准（B）接收工程（C）组织竣工验收（D）认可竣工验收报告46 FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( ) 处理合同争议的程序。（A）诉讼（B）调解（C）仲裁（D）争端裁决委员会47 合同公证与签证的相同点不包括( )。（A）都实行自愿申请原则（B）两者的内容与范围相同（C）目的相同（D）适用范围相同48 某工程竣工验
15、收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3 月 20 日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ ）。（A）40603（B） 40617（C） 40620（D）40622二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 承揽合同的主要内容表现在( )。（A）承揽合同的标的（B）承揽合同的数量和质量（C）
16、承揽合同的报酬（D）材料的提供、履行期限（E）验收标准、款项支付50 “建筑工程一切险 ”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（A）外力引起的电气装备（B）地震导致施工建筑物（C）台风摧毁施工现场内的临时工程（D）水灾导致被保险人在工地上原有建筑物（E）气温变化造成精密仪表51 在 FIDIC 合同条件中,对于颁发工程移交证书的程序,下列提法正确的有( )。（A）工程达到基本竣工要求后,承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书（B）工程师接到申请后的 28 天内,如认为已满足基本竣工条件,即可颁发证书（C）如工程师认为没有达到基本竣工条件则指出还应完成哪些工作（D）承包商按工程师指
17、示完成相应工作并得到其认可后 ,需再次提出申请（E）承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后,不一定需要再次提出申请52 承包人提出费用索赔中的人工费可能包括( )。（A）增加工作内容的人工费 （B）停工损失费（C）工作效率降低的损失费 （D）闲置人员在停工期间的福利费（E）计日工资53 作为推荐使用的建设工程施工合同(示范文本)由( )部分组成，并附有三个附件。（A）协议书 （B） 通用条款（C） 专用条款 （D）土木工程施工合同条件（E）建筑工程施工合同54 施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（A）承包人承包工程项目一览表（B）发包人提供施工准备一览表（C）发包人供应材料
18、设备一览表（D）工程竣工验收标准规定（E）房屋建筑工程质量保修书55 根据通用条款的规定，发包人是指在协议书中约定的( )。（A）具有工程发包主体资格的当事人（B）具有支付工程价款能力的当事人（C）取得当事人资格的合法继承人（D）具有工程施工承包主体资格的当事人（E）监理单位委派的总监理工程师56 建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（A）违约责任（B）合同文件的组成和优先次序（C）保密约定（D）设计依据（E）发包人应交付的资料和文件57 投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( )等。（A）提供了不完整的技术信息和数据（B）提供的投标担保有瑕
19、疵（C）个别地方存在漏项（D）没有按招标文件要求提供投标担保（E）投标文件没有投标人授权代表签字58 合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（A）可请求恢复原状（B）可请求补救措施（C）有权要求赔偿损失（D）有权提起诉讼（E）无权请求任何要求59 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（A）提供地下管线资料（B）办理法律、法规规定的批准手续（C）进行图纸会审（D）按规定办理安全生产有关手续（E）协调处理古树名木的保护工作60 分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。（A）业主直接送达（B）工程师直接送达（C）工程师代表直接送达（D）承包
20、商代表直接送达（E）经承包商代表确认工程师发布61 以下在施工中由于( )造成的工期延误工期不能顺延。（A）承包人施工机械未能及时运到现场（B）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件（C）承包人现场临时设施布置有误导致停水 24 小时（D）工程师未按合同约定提供所需指令、批准（E）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行62 合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（A）清理条款（B）结算条款（C）质量条款（D）风险条款（E）进度条款63 所有的合同的订立都必须经过( )。（A）要约引诱（B）要约（C）承诺（D）批准（E）公证64 合同履行地点没有约定或
21、约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是 ( )。（A）给付货币的，在给付货币一方所在地履行（B）交付不动产的，在不动产所在地履行（C）交付动产的，在接受动产一方所在地履行（D）履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行（E）材料采购合同，在采购方所在地履行65 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开打检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收66 要使索赔得到公正合理地解决,工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。（A）批评教育（B）公平合理（C）自愿（D）协商一致（E）及时67 依据 FIDIC施工合同条件规定，工程师的职权范围包括( )。（A）修改进度计划（
22、B）控制使用暂列金额（C）批准工程分包并审查分包商资质（D）发布变更指令（E）审查承包商索赔要求68 承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。（A）运转操作费（B）机械折旧费（C）设备租赁费（D）机构分班费（E）机上人员的工资69 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括( )。（A）资格审查文件（B）招标阶段对投标人质疑的书面解答（C）投标书及其附件（D）工程报价单（E）履行合同过程中的变更协议70 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（A）最高报价衡量法（B）标底衡量法（C）复合标底衡量法（D）无标底衡量法（E）成本价衡量
23、法71 承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（A）增加工作内容的人工费（B）停工损失费（C）工作效率降低的损失费（D）闲置人员在停工期间的福利费（E）计日工资72 开标时，应当作为无效投标文件的情形是( )。（A）未密封投标文件的（B）关键内容字迹无法辨认的（C）未提供投保证金和投标保证的（D）未附联合体各方共同投标协议的（E）无项目经理印章的73 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（A）工程所在国军事政变的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题的损失（D）分包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用74 FI
24、DIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（A）由工程师确定（B）提交争端裁决委员会决定（C）双方协商（D）提交仲裁机构裁决（E）通过诉讼解决注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 109 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程施工合同管理2 【正确答案】 D【试题解析】 对因履行无效合同而产生的财产后果应依法进行处理,包括返还财产、赔偿损失和追缴财产(违法或违反社会公共利益)。【知识模块】 合同法律制度3 【正确答案】 B【试题解析】 合同无效,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款
25、的效力。【知识模块】 合同法律制度4 【正确答案】 C【试题解析】 定金担保是对整个合同的全面、实际履行担保,故在最后一次支付设计费时,才结算(扣回) 定金。【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理5 【正确答案】 B【知识模块】 合同法律制度6 【正确答案】 A【试题解析】 不可抗力,是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括:因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。【知识模块】 建设工程施工合同管理7 【正确答案】 C8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 A【试题解析】 三招标方
26、式。公开招标的缺点是由于申请人较多,一般要设置资格预审程序;邀请招标的优点是,不需要发布招标公告和设置资格预审程序,节约招标费用和节省时间。图 3-1 示出公开招标程序,邀请招标可以参照执行。所以其他方面均类似。故答案为 A。11 【正确答案】 A12 【正确答案】 B13 【正确答案】 C14 【正确答案】 A15 【正确答案】 B16 【正确答案】 A17 【正确答案】 A18 【正确答案】 B19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A21 【正确答案】 A22 【正确答案】 D23 【正确答案】 A24 【正确答案】 C25 【正确答案】 D26 【正确答案】 A27 【正确答案】 B
27、28 【正确答案】 B29 【正确答案】 D【试题解析】 法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。30 【正确答案】 D31 【正确答案】 B【试题解析】 在国外,建设工程一切险的投保人一般是承包人。FIDIC施工合同条件要求,承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。32 【正确答案】 D33 【正确答案】 C34 【正确答案】 C35 【正确答案】 A36 【正确答案】 D37 【正确答案】 A38 【正确答案】 C39 【正确答案】 B40 【正确答案】 C【试题解析】 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承
28、包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。41 【正确答案】 B【试题解析】 属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。42 【正确答案】 B43 【正确答案】 B44 【正确答案】 B45 【正确答案】 D46 【正确答案】 D47 【正确答案】 D48 【正确答案】 A二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49
29、 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 建设工程物资采购合同管理50 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 建设工程合同管理法律基础51 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 工程师接到承包商申请后的 28 天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才能达到基本竣工条件。承包商按工程师的要求完成未尽义务后,工程师应及时签发接收证书,不需再次申请。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理52 【正确答案】 A,B,C53 【正确答案】 A,B,C54 【正确答案】 A,C,E55 【正确答案】 A,B,C56 【正确答案】
30、A,B,C,D57 【正确答案】 B,D,E58 【正确答案】 A,B,C59 【正确答案】 C,D60 【正确答案】 D,E【试题解析】 P171( 三)分包工程变更管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。分包商完成分包合同的过程中仅对承包商承担责任。故答案为 D、E。61 【正确答案】 A,C【试题解析】 P117( 四)工期延误。 1可以顺延工期的条件。 (1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按
31、合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。因此 B、D、E 均可顺延工期。以上情况可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。因此，A、C 造成的工期延误不能顺延。62 【正确答案】 A,B【试题解析】 P42( 四)合同解除的法律后果。合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。63 【正确答案】 B,C【试题解析】 F26 二、要约与承诺。当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段，这是民法学界的共识，也是国际合同公约和世界各
32、国合同立法的通行做法。64 【正确答案】 B,D65 【正确答案】 C,D,E66 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 三、工程师索赔管理的原则。(一)公平合理地处理索赔;(二)及时作出决定和处理索赔;(三)尽可能通过协商达成一致;(四)诚实信用。67 【正确答案】 B,D,E68 【正确答案】 B,C,D69 【正确答案】 A,B70 【正确答案】 B,C,D71 【正确答案】 A,B,C72 【正确答案】 A,B,C,D73 【正确答案】 A,B,E74 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 解决合同争议的方法：(1)提交工程师决定。不论是承包商的索赔还是业主的索赔均应首先提交给工程师。任何一方要求工程师作出决定时，工程师应与双方协商尽力达成一致。如果未能达成一致，则应按照合同规定并适当考虑有关情况后作出公正的决定。(2)提交争端裁决委员会决定。双方起因于合同的任何争端，包括对工程师签发的证书、作出的决定、指示、意见或估价不同意接受时，可将争议提交合同争端裁决委员会，并将副本送吏对方和工程师。(3)双方协商。任何一方对争端裁决委员会的裁决不满意；或争端裁决委员会在 84 天内没能作出裁决，在此期限后的 28 天内应将争议提交仲裁。(4)仲裁。如果双方仍未能通过协商解决争议，则只能由合同约定的仲裁机构最终解决。
