1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 136 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 按照 FIDIC 施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。（A）以履约保函金额为限（B）以中标的合同金额为限（C）为业主的全部损失（D）包托业主的全部损失加违约金2 公证机关进行公证的依据是当事人的申请,这是( )原则的具体体现。（A）公平（B）诚实信用（C）自愿（D）公开3 某合同约定的定金为 2000 元,由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则他应返还给对方的金额为( )元。（A）1000（
2、B） 2000（C） 3000（D）40004 反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（A）合同协议书（B）通用条款（C）专用条款（D）附件5 在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( ) 承担。（A）发包人 （B）承包人（C）监理工程师 （D）发包人和承包人共同6 在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。（A）委托人增加监理工作内容较多（B）执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束（C）委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年（D）委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料7 勘察合同示范文
3、本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本,分别适用于( )的委托任务。（A）岩土工程勘察、水文地质勘察（B）民用建设工程勘察、其他专业工程勘察（C）为设计提供勘察工作、仅限于岩士工程勘察（D）要求简单的勘察、要求复杂的勘察8 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。（A）发包人赔偿，延误的工期顺延（B）发包人赔偿，延误的工期不予顺延（C）自己承担，延误的工期顺延（D）自己承担，延误的工期不予顺延9 建设工程设计合同(示范文本)规
4、定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（A）控制概算（B）编制招标文件（C）施工图设计（D）非标准设备制作10 FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（A）投标截止日期的同一天（B）签订合同之日（C）工程师发布开工之日（D）投标截止日前第 28 天11 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（A）保管员负责赔偿损失（B）发包人承担损失责任（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人与承包人共同承担损失责任1
5、2 FIDIC施工合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( ) 。（A）考虑非承包人原因应顺延的工期（B）考虑承包人原因造成的拖延（C）固定不变（D）对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整13 由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（A）不可原谅延期，不给补偿费用（B）不可原谅延期，但给补偿费用（C）可原谅延期且给补偿费用（D）可原谅延期，但不给补偿费用14 F1DIC 合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( )。（A）人为干扰（B）图纸未说明的外界障碍物（C）气候条件（D）招标文件未提供地表水文条件15 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销
6、事由之日起( )内有效。（A）5 年（B） 3 年（C） 2 年（D）1 年16 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。（A）投标须知（B）图纸和技术资料（C）评标原则（D）合同条件17 关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是( )。（A）承包商每天应向工程师提交进度报告（B）工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度（C）工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任（D）工程师有权批准合同工期顺延18 决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因素不包括( )。（A）工程的性质（B）承包工程量的大小（C）发包人在招标文件中的规定（D）工程的内容19 分
7、包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( ) 。（A）分包商可直接向工程师递交索赔报告（B）分包商可直接向业主递交索赔报告（C）在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告（D）在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告20 施工合同的总纲性文件是( )。（A）协议书（B）通用条款（C）专用条款（D）附加条款21 按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( ) 的顺序履行。（A）订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议（B）合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价
8、格（C）补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格（D）补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款22 当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（A）不安抗辩权（B）撤销权（C）代位权（D）同时履行抗辩权23 工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( ) 。（A）要求承包人在合理的状态下施工（B）工程师对工程延期的批准（C）作为承包人进行工期索赔的依据（D）对承包人赶工措施的批准24 在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依( )执行。（A）地方标准（B）部门标准（C）行业标准（D）强
9、制标准25 设计合同中,判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（A）从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止（B）从设计人接到发包人支付的定金之日起,至交付全部设计文件之日止（C）从订立合同之日起,至完成全部变更设计文件之日止（D）从设计人接到发包人支付的定金之日起,至完成全部变更设计文件之日止26 施工合同示范文本通用条款规定,施工中,发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题,此时应由( )。（A）发包人追加合同价款,相应顺延工期（B）发包人追加合同价款,工期不予顺延（C）承包人承担发生的费用,相应顺延工期（D）承包人承担发生的费用,工期不予顺延
10、27 下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是( )。（A）公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之（B）鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为（C）公证与鉴证的效力等同（D）公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力28 招标投标法规定的招标方式有( )。（A）公开招标（B）公开招标、邀请招标（C）公开招标、邀请招标、议标（D）邀请招标、议标29 某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承
11、担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任30 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔31 下列关于工程进度款的支付程序的说法正确的是( )。（A）工程量计量。工程量清单中所列的工程量将作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据（B）承包商提供报表。每个月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式 6 份本月支付报表（C
12、）工程师签证。工程进度款支付证书属于，临时支付证书，除工程师外，承包商无权提出更改或修正（D）业主支付。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的第 49 天32 根据我国合同法的精神，如果在合同履行中双方当事人发生争执，应当首先进行( )。（A）和解（B）调解（C）仲裁（D）诉讼33 工程建设监理招标( )。（A）只能编制一个标底（B）能编制多个标底（C）不编制标底（D）标底价格与投标者商定34 监理委托合同的标的是( )。（A）监理酬金（B）设计图纸（C）监理的工程（D）监理服务35 FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。（A）申请仲裁（B）提
13、起诉讼（C）由工程师对争议事项做出决定（D）双方友好协商36 依据合同法规定，( )订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。（A）以合法形式掩盖非法目的（B）恶意串通损害第三人利益（C）违反法律、行政法规强制性规定（D）因重大误解37 设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。（A）投标须知（B）项目说明书（C）合同条件（D）工程量清单38 执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（A）原价格（B）新价格（C）原价格和新价格的平均价（D）市场价格39 招标人依据( ) 来确定项目建设
14、过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（A）工程特点（B）招标人的管理能力（C）合同类型（D）工程建设总进度计划40 依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（A）验收后由发包人负责（B）验收前由发包人负责（C）验收后由工程师负责（D）验收前由工程师负责41 FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（A）合同签字日（B）承包商正式开工日（C）工程接收证书中写明的竣工日（D）工程正式接收之日42 如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失， ( ) 必须承担合同规定的相应赔偿责任。（A）工程师（B）发
15、包人（C）监理单位（D）承包人43 由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应届于( )。（A）正常工作（B）附加工作（C）额外工作（D）意外工作44 设计合同经双方当事人签字盖章，并在发包人向设计人支付定金后生效，发包人应在合同签字后的( )内支付该笔款项。（A）24 小时（B） 3 天（C） 5 天（D）7 天45 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为 3 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 3.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )。（A）6.2 万元（B） 3.2 万元（C） 3 万元（D）0.2 万元46 施工中发包人需要变更的工程
16、超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图样和说明。（A）承包人（B）监理单位（C）原设计单位（D）规划管理部门47 邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（A）3（B） 5（C） 7（D）5748 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（A）施工合同成立，但不生效（B）施工合同成立，且已生效（C）施工合同不成立，不生效（D）施工合同不成立，但有效49 某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师
17、指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是（ ）。（A）试验室只接受发包人指示的试验项目（B）试验室应完成承包人要求的试验项目（C）监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责（D）监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 建设项目投保建筑工程一切险,承担责任的范围包括( )。（A）错误设计（B）盗窃（C）地震（D）雷击、火灾、爆炸（E）档案、文件丢失引起的损失51 依据 F
18、IDIC施工合同条件规定，工程师的职权范围包括( )。（A）修改进度计划（B）控制使用暂列金额（C）批准工程分包并审查分包商资质（D）发布变更指令（E）审查承包商索赔要求52 按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（A）将工程直接收归已有（B）与发包人协议将该工程折价（C）自行将该工程卖给他人（D）申请人民法院将该工程依法拍卖（E）就该工程拍卖的价款优先受偿53 变更的设计工作应按合同中承包商负责设计所执行,包括( )。（A）承包商认为如果采纳其建议可能加速完工（B）承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承
19、包商的文件（C）承包商的文件必须符合规范和图纸的要求（D）承包商应对该部分工程负责,并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的（E）在开始竣工检验之前,承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册54 在施工合同的实施过程中,关于工程师及其职责提法正确的有( )。（A）如果发包人须更换工程师代表,应至少提前 7 天以书面形式通知承包人,后任继续履行前任的权利和义务,并且不得更改前任作出的书面承诺（B）因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期顺延（C）工程师应按合同约定,及时向承包商提供所需指令、批准并履行其他约定义务（D）工程师未及时向承
20、包商提供所需指令时,工程师应承担由此延误造成的追加合同价款并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期（E）对于工程师要求立即执行的指令承包人有异议时,若工程师不能更改决定,则承包人仍应继续执行55 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( ) 。（A）全部损失（B）采取补救措施（C）免收直接受损失部分的设计费（D）向发包人支付违约金（E）工程质量事故的调查56 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开机检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收57 委托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（A）获得监理酬金的权利 （B）对建设工程规模
21、的建议权（C）选择承包人的决定权 （D）对施工进度进行检查监督（E）建筑材料的检验权58 随着( ) 的颁布，建设工程合同管理法律已经基本健全。（A）民法通则（B） 中华人民共和国经济法（C） 中华人民共和国合同法（D）中华人民共和国招标投标法（E）中华人民共和国建筑法59 关于监理人的责任限度说法正确的是( )。（A）监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任（B）监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责（C）不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任（D）监理人应对责任期以外发生事情引发的损失承担相应责任（E）因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任60 招标人
22、编制的招标文件通常包括( )。（A）资格预审表（B）工程量清单（C）合同条件（D）投标须知（E）技术规范、图纸和技术资料61 在合同磋商阶段不会发生的责任有( )。（A）违约责任（B）侵权责任（C）缔约过失责任（D）保证责任（E）合同纠纷责任62 下列有关监理合同双方关系的说法正确的是( )。（A）由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金（B）监理合同的变更只需委托人同意（C）当事人一方要求解除合同时，应当在 1 周内通知对方（D）变更合同必须采取书面形式（E）监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任63 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（A）投标须
23、知（B）业主提供的现场办公条件（C）评标原则（D）合同条件（E）对监理单位的要求64 依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（A）对竣工检验的干扰（B）不可抗力造成的损失（C）延误移交施工现场（D）业主提前占用工程（E）非承包商原因检验导致施工延误65 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（A）办理招标备案（B）编制招标有关文件（C）发布招标公告（D）发售招标文件（E）组织现场考察66 按照建设工程施工合同示范文本，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是( )。（A）工程本身的损害（B）现场甲方人员伤亡（C）现场乙方
24、人员伤亡（D）乙方的施工机械损失（E）停工损失67 施工合同文本规定，承包人承担违约责任的方式有( )。（A）赔偿损失（B）继续履行（C）采取补救措施（D）支付违约金（E）罚款68 按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。（A）提供设计依据资料（B）提供设计预算资料（C）向施工单位进行设计交底（D）对设计成果组织鉴定和验收（E）提供设计人员需要的工作和生活条件69 为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括( )。（A）设计方案（B）规划许可文件（C）工程勘察资料（D）限额设计要求（E）高于设计规范要求的标准70 建设工程监理招标的特点包括( )。（A）招标文件强调对
25、人员数量的要求（B）招标宗旨是对监理单位能力的选择（C）报价在选择中居于次要地位（D）邀请投标人较少（E）强调对监理单位提供设备的要求71 在施工过程中，工程师认为确有必要时，可以在( )情况下，发布暂停施工的指示。（A）发包人订购的设备不能按时到货（B）承包人订购的材料不能按时到货（C）承包人的施工质量不合格（D）发包人未按时支付（E）施工作业方法不危及人身安全72 要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约应具备的条件具体有( )。（A）内容具体确定（B）明示要约不可撤销（C）以缔结合同为目的（D）只能向特定的人发出（E）含相对人同意后受其约束的表示73 工程师对施工合同履行管理的主要任务是
26、( )。（A）施工招投标工作的监督管理（B）施工工期管理（C）施工费用管理（D）施工质量管理（E）施工过程的档案管理74 对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点( )。（A）划清施工进度拖延的责任（B）被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容（C）无权要求承包人缩短合同工期（D）工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期（E）被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期75 对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( )。（A）监理中标函（B）监理招标文件（C）工程量清单（D）监理合同专用条件（E）合同履行中双方达成的书面协议76 监理服务是监理
27、单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（A）参与监理工作人员的业务专长和经验（B）是否遵循了规范化的管理程序和方法（C）监理工作的内容和范围（D）参与监理工作人员的创新想象力和风险意识（E）监理招标的成功与否77 FIDIC 施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是( )。（A）图纸（B）资料表（C）指定分包商（D）暂列金额（E）承包商的设计78 FIDIC 施工合同条件规定，业主应承担的风险包括( )。（A）图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响（B）业主提供的设计不当造成的损失（C）战争（D）有毒气体污染（E）气候条件影响注册监理工程
28、师（建设工程合同管理）模拟试卷 136 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理2 【正确答案】 C【试题解析】 公证机关进行公证的依据是当事人的申请,这是自愿原则的主要体现。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础3 【正确答案】 D【试题解析】 定金罚则。【知识模块】 合同法律制度4 【正确答案】 C5 【正确答案】 B6 【正确答案】 C7 【正确答案】 C【试题解析】 二、勘察设计合同示范文本。(一)勘察合同示范文本。勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本。1.建设
29、工程勘察合同(一)GF-2000-0203,该范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探等勘察;2.建设工程勘察合同(二)GF-2000-0204。该范本的委托工作内容仅涉及岩土工程。这是这两个范本的区别所在。8 【正确答案】 A9 【正确答案】 A10 【正确答案】 D11 【正确答案】 B12 【正确答案】 C13 【正确答案】 D14 【正确答案】 C15 【正确答案】 D16 【正确答案】 C17 【正确答案】 A18 【正确答案】 D19 【正确答案】 C20 【正确答案】 A21 【正确答案】 C22 【正确答案】 D23 【正确答案
30、】 A24 【正确答案】 C25 【正确答案】 B【试题解析】 二、设计合同履行管理。(一)合同的生效与设计期限。合同生效以设计人接到发包人支付的定金之日为标志,设计期限以交付全部设计文件之日为标志。26 【正确答案】 A【试题解析】 发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。但检查试验通过后,仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延由此延误的工期。27 【正确答案】 B【试题解析】 P19 三、合
31、同公证与鉴证的相同点与区别。 A 中合同公证与鉴证都实行自愿申请原则，是相同点；B 正确，鉴证属于行政管理行为，由工商行政管理机关依据合同鉴证办法行使，公证则属于司法行政行为，是由司法行政管理机关领导下的公证机关依据公证暂行条例行使；C 不正确，二者效力不同，经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同；D 不正确，公证在我国域内和域外都有法律效力，鉴证效力只限于国内。28 【正确答案】 B【试题解析】 P55 三、招标方式。招标投标法 规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。注意，议标不是招标方式。29 【正确答案】 D【试题解析】 P160 3特殊情况下的证书颁发程序。 (1)业主提前占
32、用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任。30 【正确答案】 C, 31 【正确答案】 B【试题解析】 P159 7工程进度款的支付程序。 (1)工程量计量。工程量清单中所列的工程量仅是对工程的估算量，不能作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据。选项 A 错误。 (2)承包商提供报表。每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式 6 份本月支付报表。选项 B 正确。 (3)工程师签证。工程进度款支付证书属于临时支付证书，工程师有权对以前签发过的证书中发现的错、漏或重复提出更改或修正，承包商也有权提出更改或修正。选项 C 错误。 (4)业主
33、支付。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的第 56 天。选项 D错误。32 【正确答案】 A33 【正确答案】 C34 【正确答案】 D35 【正确答案】 C36 【正确答案】 D37 【正确答案】 D38 【正确答案】 B39 【正确答案】 D40 【正确答案】 A41 【正确答案】 C42 【正确答案】 B43 【正确答案】 B44 【正确答案】 B45 【正确答案】 B46 【正确答案】 C47 【正确答案】 D48 【正确答案】 B【试题解析】 合同法规定的合同形式的不要式原则还在于：法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但
34、一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立并且生效。49 【正确答案】 C二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 错误设计,档案、文件丢失引起的损失属于除外责任。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础51 【正确答案】 B,D,E【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理52 【正确答案】 B,D,E【知识模块】 建设工程施工合同管理53 【正确答案】 B,C,D,E【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理54 【正确答案】 A,B,C,E
