1、招标采购案例分析模拟试卷 22 及答案与解析1 某省国道主干线高速公路土建施工项目实行公开招标，根据项目的特点和要求，招标人提出了招标方案和工作计划。采用资格预审方式组织项目土建施工招标，招标过程中出现了下列事件：事件 1：7 月 1 日(星期一)发布资格预审公告。公告载明资格预审文件自 7 月 2日起发售，资格预审申请文件于 7 月 22 日下午 16：00 之前递交至招标人处。某投标人因从外地赶来，7 月 8 日(星期一)上午上班时间前来购买资审文件，被告知已经停售。事件 2：资格审查过程中，资格审查委员会发现某省路桥总公司提供的业绩证明材料部分是其下属第一工程有限公司业绩证明材料，且其下
2、属的第一工程有限公司具有独立法本资格和相关资质。考虑到属于一个大单位，资格审查委员会认可了其下属公司业绩为其业绩。事件 3：投标邀请书向所有通过资格预审的申请单位发出，投标人在规定的时间内购买了招标文件。按照招标文件要求，投标人须在投标截止时间 5 日前递交投标保证金，因为项目较大，要求每个标段 100 万元投标担保金。事件 4：评标委员会人数为 5 人，其中 3 人为工程技术专家，其余 2 人为招标人代表。事件 5：评标委员会在评标过程中，发现 B 单位投标报价远低于其他报价，评标委员会认定 B 单位报价过低，按照废标处理。事件 6：招标人根据评标委员会书面报告，确定各个标段排名第一的中标候
3、选人为中标人，并按照要求发出中标通知书后，向有关部门提交招标投标情况的书面报告，同中标人签订合同并退还投标保证金。事件 7：招标人在签订合同前，认为中标人 C 的价格略高于自己期望的合同价格，因而又与投标人 C 就合同价格进行了多次谈判。考虑到招标人的要求，中标人 C觉得小幅度降价可以满足自己利润的要求，同意降低合同价，并最终签订了书面合同。问题(1)招标人自行办理招标事宜需要什么条件？(2)所有事件中有哪些不妥当，请逐一说明。(3)事件 6 中，请详细说明招标人在发出中标通知书后应于何时做其后的这些工作？2 某业主与某施工单位签订了施工总承包合同，该工程采用边设计边施工的方式进行，合同的部分
4、条款如下：一、协议书1工程概况该工程位于某市的路段，建筑面积 3000m2，砌体结构住宅楼 (其他概况略)。2承包范围承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。3合同工期合同工期为 2007 年 2 月 21 日2007 年 9 月 30 日，合同工期总日历天数为 223 天。4合同价款本工程采用总价合同形式，合同总价为：贰佰叁拾肆万元整人民币(￥234.00 万元)。5质量标准本工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。6质量保修施工单位在该项目的设计规定的使用年限内承担全部保修责任。7工程款支付在工程基本竣工时，支付全部合同价款，为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延
5、工期。二、其他补充协议(1)乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。(2)甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。(3)乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。(4)涉及质量标准的变更由乙方自行解决。(5)合同变更时，按有关程序确定变更工程价款。问题1该项工程施工合同协议书中有哪些不妥之处？并请指正。2该项工程施工合同的补充协议中有哪些不妥之处？请指出并改正。3该工程按工期定额来计算，其工期为 212 天，那么你认为该工程的合同工期应为多少天？4确定变更合同价款的程序是什么？3 某采购代理机构代理 25 台笔记本电脑采购项目，全部使用财政性资金，并经政府财政部门批准，采用
6、竞争性谈判方式进行采购。采购人组建了五人谈判小组，其中采购人代表一人，采购代理机构代表一人，当地建设行政主管部门组建的评标专家库中随机抽取三名。成员情况为：采购人代表：成本会计，有注册会计师资格；采购代理机构代表：工民建专业，有高级工程师资格；抽取专家 1：电梯工程专业，工程师；抽取专家 2：计算机软件工程专业，高级工程师；抽取专家 3：通风空调工程专业，工程师。随后，由谈判小组组织了本次竞争性谈判工作。问题(1)采购人组建谈判小组的方法及人员构成是否满足政府采购要求？(2)小组人员的专业是否满足评审要求？3 某工程施工招标项目，共有 13 家施工企业购买了招标文件。在规定的时间内，招标人需要
7、组织项目现场踏勘及投标预备会议。4 招标人在组织踏勘现场及投标预备会前，需要进行哪些准备工作?5 写出踏勘现场与投标预备会的组织程序。6 踏勘现场与投标预备会结束后，招标人应及时完成哪几项工作?6 某城市准备建设一个飞机场，各有关部门组织成立建设项目法人，在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等经市计划主管部门审核后，报国家发改委、国务院审批申请国家重大建设工程立项。审批过程中。项目法人以公开招标方式与四家具有施工总承包一级资质的企业签订了建筑工程总承包合同，合同约定：(1)4 家施工企业共同为飞机场主体工程承包人，承包形式为一次包干，估算工程总造价 25 亿元；(2)考虑到承包人规避市场风
8、险和解决工程施工资源匹配的需要，项目法人授权4 个承包人之间可以进行分包。合同签订以后。国务院计划主管部门公布该工程为国家重大建设工程项目。批准的投资计划中主体工程部分仅为 21 亿元。该计划下达后，项目法人要求承包人修改合同。降低包干造价，承包人不同意，项目法人诉讼至法院，要求解除合同。7 该工程建设合同是否有效?为什么?8 该项目法人诉至法院，要求解除合同是否可行?9 合同条款中规定“ 项目法人授权 4 个承包人之间可以在承包范围内进行分包” 是否合理?10 某电梯采购及安装项目接受联合体投标，规定的资格条件为：(1)在中国境内依法注册且具有独立法人资格。(2)制造商或代理商，其中制造商的
9、注册资金不少于 5000 万人民币，代理商具有制造商对本采购项目唯一授权书且注册资本金不少于 200 万元人民币。(3)具备国家建设主管部门颁发的电梯安装工程专业承包一级资质、国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证 A 级；若不具备，则必须作为牵头人与符合本款电梯安装资质要求的安装单位组成联合体参加投标，并在资格审查文件中提交联合投标协议。(4)制造商必须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证 A 级，通过了质量管理体系 ISO 9000 系列认证，成功运行 2 年以上。(5)在项目所在市设有产品售后服务网点。联合体一：由 3 个成员单位 A、B、C 组成，其情
10、况分别是：成员 A：为在国内依法注册的制造商，其注册资本金 6000 万元人民币。该企业3 年前通过了质量管理体系 ISO 9000 系列认证。成员 B：具有住房城乡建设部颁发的电梯安装工程专业承包一级资质，同时具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证 B 级证书。成员 C：具有住房城乡建设部颁发的电梯安装工程专业承包二级资质，同时具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证 A 级证书。按照其签订的联合体协议书，成员 A 提供电梯设备；成员 B、c 共同负责施工安装及维护，并约定成员 A 为牵头人。联合体二：由 2 个成员单位 D、E 组成，其情况分别是：
11、成员 D：为在国内依法注册的制造商，其注册资本金 6000 万元人民币。该企业2 年前通过了质量管理体系 ISO 9000 系列认证，同时具备国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修 B 级许可证。成员 E：具有住房城乡建设部颁发的电梯安装工程专业承包一级资质，同时具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证 A 级证书。按照联合体协议分工，成员 D 提供电梯设备，成员 E 负责施工安装及维护，约定成员 D 为牵头人。问题 上述两个联合体的资格是否满足本项目的资格要求?说明理由。10 某依法必须进行招标的工程货物国内采购项目，因其技术复杂，具有一定的特殊性，招标公告发
12、布后，仅有两个潜在投标人购买了招标文件，不具备招标竞争条件，于是宣布第一次招标失败。招标人在招标文件发售截止后，调整了招标条件，重新发布了一次招标公告，有四个潜在投标人购买了招标文件，但投标截止时间前仅有两个投标人递交了投标文件，不具备开标条件，招标人宣布第二次招标失败。此时应如何确保能采购到该货物，有以下三种做法：第 1 种：继续采用公开招标或邀请招标的方式组织采购；第 2 种：采用竞争性谈判、询价采购或单一来源采购的方式组织采购；第 3 种：对两家投标人进行开标、评标。11 针对本案实际情况，哪一种方法更有利于采购到需要的货物?说明理由。12 本案采用招标以外方式进行采购需要具备什么条件?
13、结合审批、核准及备案项目的特点，分别予以说明。13 某工程项目业主邀请了三家施工单位参加投标竞争。各投标单位的报价见表 1-1，施工进度计划安排见表 1-2。若以工程开工日期为折现点，贷款月利率为 1%，并假设各分部工程每月完成的工作量相等，并且能按月及时收到工程款。13 就甲、乙两家投标单位而言，若不考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?14 就乙、丙两家投标单位而言，若考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位? (注：现值系数见表 1-3)15 评标委员会对甲、乙、丙三家投标单位的技术标评审结果见表 1-4。评标办法规定：各投标单位报价比标底价每下降
14、 1%，扣 1 分，最多扣 10 分；报价比标底价每增加 1%，扣 2 分，扣分不保底。报价与标底价差额在 l%以内时可按比例平均扣减。评标时不考虑资金时间价值，设标底价为 2125 万元，根据得分最高者中标原则，试确定中标单位。招标采购案例分析模拟试卷 22 答案与解析1 【正确答案】 (1)工程建设项目自行招标试行办法(国家计委 5 号令)第四条规定，招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：具有项目法人资格(或者法人资格) ；具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；有从事同类工程建设项目招标的经验：设有专门的招
15、标机构或者拥有 3 名以上专职招标业务人员；熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。(2)事件 1 5 和事件 7 做法不妥当，分析如下：事件 1 不妥当。工程建设项目施工招标投标办法(30 号令)第十五条规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 个工作日。本案中，7 月 2 日周二开始出售资审文件，按照最短 5 个工作日，最早停售日期应是 7 月 8 日(星期一) 下午截止。事件 2 不要当。招标投标法第二十五条规定，投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。本案中，投标人或是以总公司法人的名义投标，或是以具有法人资格的子公司的名义投标。法人总公司或具
16、有法人资格的子公司投标，只能以自己的名义、自己的资质、自己的业绩投标，不能相互借用资质和业绩。事件 3 不妥当。工程建设项目施工招标投标办法第三十七条规定，投标保证金一般不得超过投标总价的 2，但最高不得超过 80 万元人民币，本案中，投标保证金的金额太高，违反了最高不得超过 80 万元人民币的规定；同时，投标保证金从性质上属于投标文件，在投标截止时间前都可以递交。本案招标文件约定在投标截止时间 5 目前递交投标保证金不妥，其行为侵犯了投标人权益。事件 4 不要当。招标投标法第三十七条规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以
17、上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 23。本案中，评标委员会 5 人中专家人数至少为 4 人才符合法定要求。事件 5 不妥当。评标委员会和评标方法暂行规定(12 号令)第二十一条规定，在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。本案中，评标委员会判定 B 的投标为废标的程序存在问题。评标委员会应当要求 B 投标人作出书面说明并提供相关证明材
18、料，仅当投标人 B 不能合理说明或者不能提供相关证明材料时，评标委员会才能认定该投标人以低于成本报价竞标，作废标处理。事件 7 不妥当。招标投标法第四十三条规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。同时，工程建设项目施工招标投标办法(30 号令)第五十九条又规定，招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。本案中，招标人与中标人就合同中标价格进行谈判，直接违反了法律规定。(3)招标人在发出中标通知书后，应完成以下工作：1)自确定中标人之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交招标
19、投标情况的书面报告。2)自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件，与中标人订立书面合同；招标文仵要求中标人提交履约担保的，中标人应当在签订合同前提交，同时招标人向中标人提供工程款支付担保。3)与中标人签订合同后 5 个工作日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。【知识模块】 综合2 【正确答案】 1协议书的不妥之处：(1)不妥之处：承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。正确做法：应该为施工图所包括的土建、装饰、水暖电等全部工程。(2)不妥之处：本工程采用总价合同形式。正确做法：应采用单价合同。(3)不妥之处：工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。正确做法：
20、应以建筑工程施工质量验收统一标准中规定的质量标准作为该工程的质量标准。(4)不妥之处：在项目设计规定的使用年限内承担全部保修责任。正确做法：应按建设工程质量管理条例的有关规定进行。 、(5)不妥之处：在工程基本竣工时，支付全部合同价款。正确做法：应明确具体的时间。(6)不妥之处：乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。正确做法：应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期。2补充协议的不妥之处：(1)不妥之处：乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。正确做法：不允许转包，可以分包。(2)不妥之处：甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线资料。正确做法：甲方应负责提供
21、工程地质和地下主要管网线的资料。(3)不妥之处：乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。正确之处：应按工程师(或业主代表)批准的施工组织设计组织施工。3该工程的合同工期为 223 天。4确定变更合同价款的程序：(1)变更发生后的 14 天内，承包方提出变更价款报告，经工程师确认后调整合同价。(2)若变更发生后 14 天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更。(3)工程师收到变更价款报告日起 14 天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起 14 天后该报告自动生效。【知识模块】 综合3 【正确答案】 (1)谈判小组人员构成不符合政府采购法要求。采购代理机构
22、派代表参加谈判，视同采购人代表。所以本案中采购人代表数超过了谈判小组总人数的三分之一。谈判小组的组建方法不符合财政部、监察部政府采购评审专家管理办法第十九条、二十一条对评审专家来源的规定，即采购人或采购代理机构的经办人在财政部门监督下，在政府采购评审专家库中随机抽取。在财政部门没有组建评审专家库的地区，采购人、采购代理机构按有关规定确定评审专家人选，须先报财政部门审查同意后方可与供应商进行谈判。本案中，由于采购人组建的谈判小组成员没有报财政部门审查同意，其成员资格，特别是其中两个仅具有工程师职称的专家，是否满足政府采购法的要求就成了问题。(2)谈判小组成员的专业不能满足谈判需求。本次采购笔记本
23、电脑，要求专家对笔记本电脑或是电脑的品牌、性能、生产状况、保修以及性价比熟悉，这样才能采购到符合需求的笔记本电脑。谈判小组成员构成中，仅有一位专家的专业计算机软件工程专业，剩下两位专家的专业，一位为电梯工程专业，另一位为通风空调工程专业，同时两位采购人代表的专业分别为成本会计、工民建专业，均与采购标的物不相干，不满足谈判技术需求。很难相信，这样组成的谈判小组能够代采购人采购到满足需求的产品。【知识模块】 综合【知识模块】 招标采购程序案例分析4 【正确答案】 招标人在组织踏勘现场及投标预备会前，需要进行下列准备工作：(1)必要资料、数据的收集与整理；(2)必要的一些表格准备；(3)招标人踏勘中
24、介绍的内容及确定踏勘行走路线；(4)专业介绍人员的准备；(5)踏勘现场条件准备，如行走道路、边界、生产加工条件、交通条件、地上地下障碍物和安全条件等；(6)人、车进入踏勘现场条件准备，以及车停放场地准备等。【知识模块】 招标采购程序案例分析5 【正确答案】 踏勘现场的组织程序如下：(1)在招标文件约定的地点召集潜在投标人；(2)组织潜在投标人前往项目现场；(3)依据确定的行走路线，介绍现场的各种施工条件及边界条件；(4)潜在投标人踏勘项目现场；(5)踏勘结束。投标预备会的组织程序如下：(1)与会人员签到；(2)介绍参加会议的嘉宾；(3)澄清潜在投标人在规定时间内提出的商务、报价等方面问题；(4
25、)澄清潜在投标人在规定时间内提出的图纸及有关技术要求等问题；(5)宣布注意事项，投标预备会议结束。【知识模块】 招标采购程序案例分析6 【正确答案】 踏勘现场与投标预备会结束后，招标人应及时整理招标文件澄清与修改。必要时，对一些有争议的或是没有完整回答的问题，与有关业务人员协商，给出完整的回答，并在投标截止时间 15 日前以书面形式发给所有购买招标文件的潜在投标人。注意发放招标文件澄清与修改时，需留下必要的记载，以证明澄清与修改发给了投标人，并要求其书面确认。【知识模块】 招标采购程序案例分析【知识模块】 招标采购争议裁决与判决7 【正确答案】 该工程建设合同是无效合同。因为本案例飞机场建设项
26、目属于 2亿元以上大型建设项目，并被列入国家重大建设项目，应经国务院有关部门审批并按国家批准的投资计划订立合同。不得任意扩大投资规模。根据合同法第二百七十三条“国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家标准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。本案例合同双方在审批过程中签订建筑施工承包合同，确定时并未取得有审批权限主管部门的批准文件，缺乏合同成立的前提条件，合同金额也超出国家批准的投资的有关规定，扩大了固定资产投资规模，违反了国家计划，属于非法合同。相关的合同损失由过错方承担赔偿责任。【知识模块】 招标采购争议裁决与判决8 【正确答案】 由于违反了合同法的有关规定，合同属于无效合同，
27、可以解除合同。项目法人诉讼至法院，要求解除合同是可行的。但是发包人应该对订立无效合同的后果承担主要责任，赔偿施工企业的相应损失。【知识模块】 招标采购争议裁决与判决9 【正确答案】 合同法规定，禁止承包人将其承包的工程全部承包给第三人；禁止承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。同时招标投标法也明令禁止中标人将主体及关键性工作分包给他人。该合同中仅规定“项目法人授权各承包人之间可以在承包范围内进行分包” ，没有明确规定相应的符合法律要求的限制条件，存在许多可能引起纠纷的条款内容，属于条款内容不清楚、不完善、不严密，结果会导致承包人之间的违法操作。【知识模块】 招标采购争议
28、裁决与判决10 【正确答案】 联合体二满足本项目资格要求，联合体一不满足。依据招标投标法第三十一条的规定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案中，依据联合体协议分工，联合体一的施工资质为电梯安装工程专业承包二级和特种设备安装改造维修许可 B 级，不满足要求；联合体二满足本项目的所有资格条件。【试题解析】 招标投标法第三十一条的规定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级，这里的专业指联合成员按照协议分工承担的专业。本案中，联合体一和联合体二的成员中，制造商均满足资格条件的要求，关键看其他成员是否满足资格条件。联合体一：依据联合体协议分
29、工，成员 B、C 负责施工安装。成员 B 具有住房城乡建设部颁发的电梯安装工程专业承包一级资质和国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证 B 级证书，成员 C 具有住房城乡建设部颁发的电梯安装工程专业承包二级资质和国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证 A 级证书。依照法律规定，该联合体的施工资质为电梯安装工程专业承包二级和特种设备安装改造维修许可 B 级，所以，联合体一不满足本项目的资格要求。联合体二：按照联合体协议分工，成员 D 提供电梯设备为牵头人，成员 E 负责施工安装。虽然成员 D 仅具备国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修 B 级许可
30、证，不满足本案该项资格条件，但依照联合体协议中的分工，其不负责本项目的电梯安装与维护，所以其该专业资质不能作为联合体的专业资质。联合体协议分工中，电梯施工安装与维护由成员 E 负责，E 具有住房城乡建设部颁发的电梯安装工程专业承包一级资质和国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修许可证 A 级证书，所以联合体二满足本项目资格条件。【知识模块】 综合【知识模块】 综合11 【正确答案】 由于采购的货物技术复杂，具有一定的特殊性，本案情形适用于采用竞争性谈判方式采购。因为两次招标失败，表明潜在投标人过少，再次招标仍不能采购到需求货物。询价采购主要针对技术要求普遍能够达到，单纯追求价格的采
31、购，单一来源采购不具有竞争性，适用于在原有合同基础上少量添加原采购标的或仅能从唯一供应商处采购的情形，均不适用本案清形。本案可以在第二次招标失败后，依据工程建设项目货物采购招标投标办法(27 号令)第三十四条规定，报有关行政监督部门备案后组织两家合格投标人直接进行谈判，或是另行组织供应商进行谈判。【知识模块】 综合12 【正确答案】 本项目为依法必须招标项目，按工程建设项目货物采购招标投标办法(27 号令) 第三十四条规定，仅能在两次招标失败后，报有关行政监督部门备案后可以不再进行招标而采用招标以外方式进行采购，或对两家合格的投标人组织开标和评标。【试题解析】 本案涉及两次招标失败的后续处理问
32、题。工程建设项目货物采购招标投标办法(27 号令)第三十四条规定，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，必须招标的工程建设项目，报有关行政监督部门备案后可以不再进行招标，或者对两家合格投标人进行开标和评标。其他项目，招标人可自行决定不再进行招标。【知识模块】 综合13 【正确答案】 若不考虑资金时间价值，业主应优先选择甲投标单位。因甲、乙投标单位在相同的施工进度计划安排下甲投标单位总报价低。【知识模块】 招标采购案例分析14 【正确答案】 (1)乙投标单位工程款：基础工程每月工程款 A1=210 万元/3=70 万元。主体工程每月工程款 A2=8
33、40 万元/5=168 万元。装饰工程每月工程款 A3=1080 万元/4=270 万元。(2)乙投标单位工程款现值：PV 乙70(P/A，1%，3)+168(P/A，1%，5)(P/F ，1%，3)+270(P/A ，1%，4)(P/F，1%，8)万元(702.9410+1684.85340.9706+2703.90200.9235)万元1970.21 万元(3)丙投标单位工程款：基础工程每月工程款 A1=210 万元/2=105 万元。主体工程每月工程款 A2=840 万元/6=140 万元。装饰工程每月工程款 A3=1080 万元/6=180 万元。(4)丙投标单位工程款现值：PV 丙1
34、05(P/A，1%，2)+140(P/A，1%，4)(P/F ，1%，2)+(140+180)(P/A，1%，2)(P/F，1%，6)/180(P/A，1%，4)(P/F，1%，8) 万元(1051.9704+1403.90200.9803+3201.97040.9420+1803.90200.9235)万元1985.00 万元或 PV 丙105(P/A，1%，2)+140(P/A，1%，6)(P/F ，1%，2)+180(P/A，1%，6)(P/F，1%，6) 万元(1051.9704+1405.79550.9803+1805.79550.9420)万元1984.96 万元(5)业主应优先选
35、择乙投标单位。因为乙投标单位工程款现值较低。【知识模块】 招标采购案例分析15 【正确答案】 或： 甲：(2120-2125)万元-5 万元。 下降百分率(5/2125)100%=0.24%，扣分 0.24 分，得分 99.76 分。 乙：(2130-2125)万元5 万元。 增加百分率(5/2125)100%=0.24%，扣分 0.48 分，得分 99.52 分。 丙：(2130-2125)万元 5 万元。 增加百分率(5/2125)100%=0.24%，扣分 0.48 分，得分99.52 分。 (2)计算各投标单位综合得分： 甲：98.70 分0.4+99.76 分0.6=99.34 分。 乙：98.85 分0.4+99.52 分0.6=99.25 分。 丙：98.80 分0.4+99.52 分0.6=99.23 分。 (3) 应选甲投标单位中标。【知识模块】 招标采购案例分析
