1、(A)招标投标法与承包法律制度、劳动合同法及答案解析(总分：93.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：82，分数：41.00)1.根据工程建设项目施工招标投标办法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人_。 A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人 B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收（分数：0.50）A.B.C.D.2.招标投标法第 19 条规定，招标人应当根据招标项目的_编制招标文件。 A.投资 B.建设规模
2、 C.占地面积 D.特点和需要（分数：0.50）A.B.C.D.3.根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的_公开进行。 A.任意时间 B.投标有效期内 C.提交投标文件截止时间的同一时间 D.提交投标文件截止时间之后三日内（分数：0.50）A.B.C.D.4.投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的_内以书面形式向招标人提出。 A.半个月 B.10 天 C.一定期限 D.1 周（分数：0.50）A.B.C.D.5.从性质上讲，施工企业的投标行为属于_。 A.要约 B.要约邀请 C.
3、承诺 D.询价（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是_。 A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人 B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人（分数：0.50）A.B.C.D.7.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是_。 A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D.国家提倡对建筑工程实行总承包（分数：0.50）A.B.C.D.8.在合同法中，要约生效
4、的时间是_。 A.要约人发出要约时 B.要约达到受要约人时 C.受要约人作出承诺时 D.受要约人承诺到达时（分数：0.50）A.B.C.D.9.受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为_。 A.承诺超时 B.承诺延误 C.新承诺 D.新要约（分数：0.50）A.B.C.D.10.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额_的罚款。 A.3上 5以下 B.10以上 15以下 C.5以上 10以下 D.15以上 20以下（分数：0.50）A.B
5、.C.D.11.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是_ A.要约已撤销 B.要约已撤回 C.合同已失效 D.甲方未承诺（分数：0.50）A.B.C.D.12.书面评标报告作出后，中标人应由_确定。 A.评标委员会 B.招标人 C.招标代理机构 D.招标投标管理机构（分数：0.50）A.B.C.D.13.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是_。 A.该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标 B.该联合体
6、成员签订共同投标协议 C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标 D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人（分数：0.50）A.B.C.D.14.投标保证金的数额最高不得超过_万元。 A.50 B.60 C.80 D.100（分数：0.50）A.B.C.D.15.在建设工程招标程序中，投标的法律性质是_。 A.要约 B.要约邀请 C.反要约 D.承诺（分数：0.50）A.B.C.D.16.根据我国招标投标法的规定，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是_。 A.联合投标 B.共同投标 C.合作投标 D.协作投标（分数：0.
7、50）A.B.C.D.17.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在_万元人民币以上的，必须进行招标。 A.50 B.100 C.150 D.200（分数：0.50）A.B.C.D.18.关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是_。 A.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的，其已提交的投标保证金应予以退还 B.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其已提交的投标保证金不予退还 C.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，给招标人造成的损失超过投
8、标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任 D.中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还（分数：0.50）A.B.C.D.19.通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为_。 A.评标价 B.投标报价 C.招标控制价 D.标底（分数：0.50）A.B.C.D.20.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是_。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D.开标时都应当当众予以拆封、宣读（分数：0.50）A.B.C.D.21.评标委员会
9、组建过程中，下列做法符合规定的是_。 A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密 B.评标委员会 7 个成员中，招标人的代表有 3 名 C.项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取 D.评标委员会成员由 3 人组成（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列情况中不属于重大投标偏差的是_。 A.所提供的投标担保有瑕疵 B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章 C.投标文件附有招标人不能接受的条件 D.提供了不完整的技术信息和数据（分数：0.50）A.B.C.D.23.中标人违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，处转让、分包项目金额_的罚款。 A.3 以下
10、 B.3以上 5以下 C.5以上 10以下 D.10以上（分数：0.50）A.B.C.D.24.经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：_。 A.属于在投标有效期内撤回投标文件 B.属于放弃中标 C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金（分数：0.50）A.B.C.D.25.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由_支付。 A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.总承包和分包单位共同（分数：0.50）A.B.C.D.26.有关总包分包的责任承担表述不正确
11、的是_。 A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责 C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任（分数：0.50）A.B.C.D.27.根据建设工程质量管理条例的规定，下列行为不属于违法分包的是_。 A.分包商不具备相应资质条件但建设单位认可 B.分包商具备相应资质条件但建设单位不认可 C.经建设单位同意，总承包单位将主体结构中的钢筋绑扎任务分包给某公司 D.经总承包单位同意，分包单位将部分工程再分包给另一公司（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列建设工程分包的
12、说法中，属于承包人合法分包的是_。 A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包 B.将专业工程分包给不具备资质的承包人 C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人 D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包（分数：0.50）A.B.C.D.29.专业工程分包单位可以将_分包给符合资质条件的分包单位。 A.全部专业工程 B.部分专业工程 C.专业工程施工管理 D.劳务作业（分数：0.50）A.B.C.D.30.关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是_。 A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩 B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入 C.注册建造师信用档案信息应按照有关
13、规定向社会公示 D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示（分数：0.50）A.B.C.D.31.按照原建设部建筑市场诚信行为信息管理办法的规定，建筑市场诚信信息分为_。 A.良好行为记录和不良行为记录 B.公共服务信息和市场监管信息 C.市场主体信息和市场客体信息 D.公众投诉信息和公众评价信息（分数：0.50）A.B.C.D.32.应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是_。 A.项目技术比较复杂 B.拟进行公开招标的费用比较多 C.受自然地域限制的 D.灾后重建工程项目工期紧（分数：0.50）A.B.C.D.33.根据合同法，不可以采用口头形式的合同
14、是_。 A.租赁合同 B.买卖合同 C.建设工程合同 D.借款合同（分数：0.50）A.B.C.D.34.在下列选项中，不属于要式合同的是_。 A.建设工程设计合同 B.企业与银行之间的借款合同 C.法人之间签订的保证合同 D.自然人之间签订的借款合同（分数：0.50）A.B.C.D.35.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为_。 A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段 B.前者须主观故意，后者须主观过失 C.前者是侵权责任，后者是合同责任 D.前者无须约定，后者须有约定（分数：0.50）A.B.C.D.36.甲乙双方签订买卖合同的时间是 2010 年 11 月 10 日，甲在合
15、同书上签字后寄送乙方；2010 年 11 月 20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年 11 月 30 日，甲收到该合同书；合同书约定合同于 2010 年 12 月 10 日生效。则该合同成立时间是_。 A.2010 年 11 月 10 日 B.2010 年 11 月 20 日 C.2010 年 11 月 30 日 D.2010 年 12 月 10 日（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列合同中，受合同法调整的是_。 A.婚姻 B.收养 C.买卖 D.行政（分数：0.50）A.B.C.D.38.合同法第 129 条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提
16、起诉讼或者申请仲裁的期限为_年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。” A.1 B.2 C.3 D.4（分数：0.50）A.B.C.D.39.按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照_履行。 A.订立合同时履行地的政府定价 B.订立合同时履行地的市场价格 C.履行合同时履行地的政府定价 D.履行合同时履行地的市场价格（分数：0.50）A.B.C.D.40.2005 年 4 月施工单位与化工企业签订了一份 10 万元化工材料的买卖合同，直到 2006 年 8 月施工单位才发现由于自身对该化工材料成分错误理解，致使该化工材料在施工单位的工程中无法使用，此时，该合同为_合
17、同。 A.无效 B.有效 C.可变更、可撤销 D.效力待定（分数：0.50）A.B.C.D.41.下列表述中，允许解除合同的情形是_。 A.法定代表人变更 B.当事人一方发生合并、分立 C.由于不可抗力致使合同目的不能实现 D.当事人一方迟延履行主要义务（分数：0.50）A.B.C.D.42.甲建设单位与乙建设单位签订一施工合同。施工过程中因乙单位破产导致该工程停工半年之久，后丙施工单位承揽该停建工程。则甲、乙单位签订的合同属于_。 A.主体变更 B.内容变更 C.自然终止 D.违约终止（分数：0.50）A.B.C.D.43.根据合同法的规定，合同解除后，当事人请求赔偿损失的权利_。 A.丧失
18、 B.不受影响 C.受到一定程度的限制 D.由人民法院决定（分数：0.50）A.B.C.D.44.甲欠乙 50 万元贷款，乙欠丙 20 万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是_。 A.丙不能以自己名义起诉甲 B.丙起诉甲是在行使代位权 C.丙起诉甲以 50 万元为限 D.丙的起诉费用由自己支付（分数：0.50）A.B.C.D.45.在下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是_。 A.受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B.债务人放弃到期的债权 C.债务人将巨额财产赠与他人 D.债务人将其全部财产转让（分数：0.50）A.B.C.D.46.甲乙
19、签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是_。 A.甲公司名称变更 B.乙公司的法人代表变更 C.合同签约人变更 D.买卖数量变更（分数：0.50）A.B.C.D.47.根据合同法的规定，合同解除引起的法律效力是_。 A.合同条款全部失效 B.合同效力继续存在 C.尚未履行的应继续履行 D.当事人之间的债权债务关系消灭（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列合同中，以下情形属于无效合同的是_。 A.当事人无履约能力 B.当事人对合同有重大误解 C.违反法律法规的强制性规定 D.违反法定的形式（分数：0.50）A.B.C.D.49.在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知
20、道撤销事由之日起_内有效。 A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.1 年（分数：0.50）A.B.C.D.50.根据合同法的规定，合同关系正常消灭的原因是_。 A.合同撤销 B.合同履行 C.合同无效 D.合同解除（分数：0.50）A.B.C.D.51.根据合同法的规定：“合同解除后，对已经履行的部分，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”其中的恢复原状是指恢复到_的状态。 A.合同订立前 B.合同解除前 C.合同变更前 D.合同转让前（分数：0.50）A.B.C.D.52.关于待定合同的说法，正确的是_。 A.善意相对人不享有撤销的权
21、利 B.效力待定合同的相对人有催告权 C.待定合同是生效合同 D.待定合同是无效合同（分数：0.50）A.B.C.D.53.某项目设计费为 100 万元，合同约定违约金为 15%，发包方支付了 15 万元定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失 12 万元，发包方最多可获得的赔偿是_万元。 A.24 B.27 C.30 D.42（分数：0.50）A.B.C.D.54.根据合同法的规定，合同约定解除中，合同解除的条件是双方当事人在_约定的。 A.合同成立后 B.合同生效后 C.合同履行后 D.合同订立时（分数：0.50）A.B.C.D.55.根据合同法规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的
22、，推定为_。 A.变更 B.重新协定 C.原则上变更 D.未变更（分数：0.50）A.B.C.D.56.合同的权利义务终止，不影响合同中_条款的效力。 A.履行时间 B.履行地点 C.争议解决 D.质量检验（分数：0.50）A.B.C.D.57.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自_之日起建立。 A.订立劳动合同 B.实际用工 C.劳动合同备案 D.实际支付工资（分数：0.50）A.B.C.D.58.女工小王与某工厂签订为期 2 年的劳动合同，合同尚未到期，小王欲向工厂提出解除劳动合同，小王应当提前_目以书面形式通知用人单位。 A.10 B.15 C.30 D.60（分数：0.5
23、0）A.B.C.D.59.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由_组成。 A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C.企业的职工代表和企业代表 D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表（分数：0.50）A.B.C.D.60.根据劳动法，_以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。 A.乡级 B.县级 C.市级 D.省级（分数：0.50）A.B.C.D.61.根据有关安全生产法律规定，对于施工单位和其从业人员，下列说法不正确的是_。 A.施工单位应与从业人员订
24、立劳动合同 B.施工单位应为从业人员缴纳工伤保险费用 C.因工受伤的从业人员只能向保险公司请求索赔 D.施工单位不得订立免除或减轻自己安全责任的劳动合同（分数：0.50）A.B.C.D.62.劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为_年。 A.6 个月 B.1 年 C.2 年 D.5 年（分数：0.50）A.B.C.D.63.根据劳动法的规定，责任人应承担刑事责任的是_。 A.克扣或者无故拖欠劳动者工资的 B.非法招用未满 16 周岁的未成年人的 C.强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故的 D.拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的（分数：0.50）A.B.C.D.64.非全日制用工报酬结算
25、支付周期最长为_。 A.7 天 B.15 天 C.20 天 D.30 天（分数：0.50）A.B.C.D.65.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在_的期间范围内确定。 A.15 日 B.1 个月 C.2 个月 D.3 个月（分数：0.50）A.B.C.D.66.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是_。 A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解除合同（分数：0.50）A.B.C.D.67.根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是_。 A.意外伤害保险属于非强制险 B.保险由建设单位办理 C.实行施工总承包的
26、，由施工总承包企业支付保险费 D.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止（分数：0.50）A.B.C.D.68.下列争议中属于劳动争议的是_。 A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议 B.公司股东李某因股息分配产生的争议 C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议 D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议（分数：0.50）A.B.C.D.69.劳动合同仅约定试用期的，按照劳动合同法的规定，该合同_。 A.试用期为劳动合同期限 B.按无效劳动合同处理 C.按无固定期限合同处理 D.按完成一定工作任务为期限的合同处理（分数：0.50）A.B.C.D.70.
27、用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为_劳动合同。 A.固定期限 B.无固定期限 C.以完成一定任务为期限 D.短期（分数：0.50）A.B.C.D.71.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为_。 A.无效 B.有效 C.效力特定 D.失效（分数：0.50）A.B.C.D.72.关于担保的说法，正确的是_。 A.质押不转移对质押财产的占有 B.建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象 C.企业法人的分支机构、职能部门可以为担保
28、人 D.以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效（分数：0.50）A.B.C.D.73.某建设单位出具的银行保函中，保证人为_。 A.监理单位 B.银行 C.建设单位 D.施工企业（分数：0.50）A.B.C.D.74.孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向_提出索赔。 A.孙某 B.李某 C.建材供应商 D.孙某与李某（分数：0.50）A.B.C.D.75.甲乙采购合同约定，甲方交付 20%定金时，采购合同生效，该合同是_。 A.附生效时
29、间的合同 B.附生效条件的合同 C.附解除条件的合同 D.附终止时间的合同（分数：0.50）A.B.C.D.76.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后 1 个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使_。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权（分数：0.50）A.B.C.D.77.根据合同法规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起_年内行使撤销权。 A.1 B.2 C.5 D.20（分数：0.50）A.B.C.D.78.当事人既约定违约金，又约定定金
30、的，一方违约时，对方_条款。 A应当适用违约金 B应当适用定金 C可以选择适用违约金或者定金 D可以同时适用违约金和定金（分数：0.50）A.B.C.D.79.甲乙签订总价 100 万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳 10 万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付 15 万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付_万元。 A.15 B.20 C.25 D.30（分数：0.50）A.B.C.D.80.甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货 2000 吨，甲未做表示，
31、下列表述正确的是_。 A该供货合同成立 B该供货合同已生效 C该供货合同效力特定 D该供货合同未成立（分数：0.50）A.B.C.D.81.甲施工单位向乙建材商订购 15 万元货物，双方约定：乙建材商收到甲施工单位的 5 万元定金后，开始履行合同。乙建材商在约定的时间内收到 3 万元定金，因货源紧缺建材商不能交付货物，则甲可要求建材商返还_万元。 A.3 B.5 C.6 D.10（分数：0.50）A.B.C.D.82.定金合同以_之时生效。 A.当事人签字 B.合同备案 C.定金实际交付 D.主合同成立（分数：0.50）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：26，分数：52.00)83
32、.下列属于招标人与投标人串通投标的行为是_。 A.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人 B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C.投标人在投标时递交虚假业绩证明 D.投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿 E.投标人预先内定中标人（分数：2.00）A.B.C.D.E.84.投标有效期内，投标人有_行为的，其投标保证金予以没收。 A.撤回投标文件 B.补充投标文件 C.放弃中标 D.澄清投标文件 E.说明(解释)投标文件（分数：2.00）A.B.C.D.E.85.关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有_。 A.招标信息公开 B.
33、评标标准公开 C.开标程序公开 D.评标委员会组成人员公开 E.中标结果公开（分数：2.00）A.B.C.D.E.86.某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的_一并发包。 A.代建 B.施工 C.监理 D.设计 E.设备采购（分数：2.00）A.B.C.D.E.87.下列行为中，属于投标人串通投标的有_。 A.投标人之间先行内部竞价确定中标人 B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价 C.招标人向投标人泄露标底 D.投标人借用其他企业名义投标 E.招标人预先内定中标人（分数：2.00）A.B.C.D.E.88.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应
34、当由_。 A.总承包单位单独向建设单位承担责任 B.分包单位单独向建设单位承担责任 C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任 E.分包单位向总承包单位承担责任（分数：2.00）A.B.C.D.E.89.甲施工单位(总包单位)将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是_。 A.甲必须向上级主管部门批准备案 B.甲就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C.乙应按照分包合同的约定对甲负责 D.建设单位必须与乙重新签订分包合同 E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证（分数：
35、2.00）A.B.C.D.E.90.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有_。 A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 E.定金（分数：2.00）A.B.C.D.E.91.合同法中的合同是指_之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 A.法人 B.人民法院 C.人民检察院 D.自然人 E.其他组织（分数：2.00）A.B.C.D.E.92.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因_时免除自己责任的条款，该免责条款无效。 A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失 C.
36、履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失 E.故意或重大过失造成对方财产损失（分数：2.00）A.B.C.D.E.93.按合同的表现形式，合同可分为_。 A.口头合同 B.书面合同 C.主合同 D.从合同 E.默示合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.94.按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知_。 A.不得自行撤销 B.有权自行撤销 C.经受让人同意可以撤销 D.经债务人同意可以撤销 E.必须经各方协商一致才能撤销（分数：2.00）A.B.C.D.E.95.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据合同法，该施工合同解除后，
37、不影响合同中_。 A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收（分数：2.00）A.B.C.D.E.96.发包人具有下列_情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。 A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的 C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.施工现场安排大量人员 E.不履行合同约定的协助义务的（分数：2.00）A.B.C.D.E.97.下列违约责任承担方式可以并用的有_。 A.赔偿损失与继续履行 B.继续履行与解除合同 C.定金与支付违约金
38、D.赔偿损失与修理、重做、更换 E.违约金与解除合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.98.合同无效的原因有_。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的 C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益（分数：2.00）A.B.C.D.E.99.产生施工合同纠纷的原因主要有_。 A.建筑市场不规范 B.建设法律法规不完善 C.建筑市场主体行为不规范 D.诉讼程序不规范 E.施工合同本身的复杂性（分数：2.00）A.B.C.D.E.100.王某与乙施工单位签订建设工程合同，合同约定由乙承建木制结构为主的别墅。王某因缺乏资金，将建到一半的别
39、墅转让给林某，并征得乙单位同意。竣工前，别墅遭雷击被毁。则林某_。 A.可以单方解除合同 B.不得解除合同，并且不得拒绝乙单位的给付请求 C.可对王某主张解除合同，但不得拒绝乙单位的给付请求 D.可对乙单位解除合同，但不得拒绝乙单位的给付请求 E.可对乙单位解除合同，并可拒绝乙单位的给付请求（分数：2.00）A.B.C.D.E.101.合同权利文件终止时，不影响_之效力。 A.结算条款 B.清理条款 C.仲裁条款 D.担保条款 E.失业条款（分数：2.00）A.B.C.D.E.102.在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有_。 A.在试用期间被证明不符合录用条件 B.严重失职给本
40、单位造成重大损失 C.严重违反施工企业规章制度 D.被依法追究民事责任 E.被依法追究刑事责任（分数：2.00）A.B.C.D.E.103.根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是_。 A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B.在本单位连续工作 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的 C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的 D.女职工在产期的 E.因工负伤被确认丧失劳动能力的（分数：2.00）A.B.C.D.E.104.根据劳动合同法，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有_。 A.扣押居民身份证 B.扣押职业资格证 C.要求提供担保 D.签订专业
41、技术培训服务违约金 E.签订竞业限制保证书（分数：2.00）A.B.C.D.E.105.关于合同标的的说法正确的有_。 A.工程设计合同是以劳务为标的的合同 B.工程施工合同是以财产为标的的合同 C.委托监理合同是以财产为标的的合同 D.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同 E.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.106.建设工程合同属于_。 A.有名合同 B.实践合同 C.要式合同 D.有偿合同 E.单务合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.107.转移财产合同是指以转移财产权利，包括_为内容的合同。 A.债权 B.债务权 C.所有权 D.使用权 E
42、.收益权（分数：2.00）A.B.C.D.E.108.应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方_，有权行使抗辩权。 A.经营状况严重恶化 B.法定代表人被追究刑事责任 C.丧失信誉 D.企业负有较大债务 E.转移财产试图躲避债务（分数：2.00）A.B.C.D.E.(A)招标投标法与承包法律制度、劳动合同法答案解析(总分：93.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：82，分数：41.00)1.根据工程建设项目施工招标投标办法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人_。 A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人 B.不得补充、修改、替代
43、或者撤回已经提交的投标文件 C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收（分数：0.50）A. B.C.D.解析：解析 投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。2.招标投标法第 19 条规定，招标人应当根据招标项目的_编制招标文件。 A.投资 B.建设规模 C.占地面积 D.特点和需要（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：解析 招标投标法第 19 条规定：“招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。3.根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的_公开进行。 A.任意时间 B.投标有效期内 C.提交投标文件截止时间的同一时间 D.提交投标文件截止时间之后三日内（分数：0.50）A.B.C. D.解析：解析 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。
