1、建设工程合同管理-115 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交本阶段(月)( )，说明本期完成的各项工作内容和工程量。 A已完工程量的报告 B未完工程量的报告 C计划中未完工程量的报告 D计划完成工程量的报告（分数：1.00）A.B.C.D.2.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲 5000元，但 1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的借款合同因( )。 A乘人之危而可撤销 B胁迫而无效 C欺诈而可撤销 D显失公平而无效（分数：1.
2、00）A.B.C.D.3.专利权、计算机软件属于法律关系客体中的( )。 A行为 B物 C权利 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.4.根据通用条件条款结构改变的内容，施工合同条件比土木工程施工合同条件的( )。 A条目数多，条款数多 B条目数少，条款数少 C条目数少，条款数多 D条目数多，条款数少（分数：1.00）A.B.C.D.5.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由( )承担安全防护措施费用。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同的首要条款是( )。 A质量 B标的 C数量 D违约责任（分数：1.0
3、0）A.B.C.D.7.在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是( )。 A要约 B承诺 C新要约 D要约邀请（分数：1.00）A.B.C.D.8.对抵押的效力的相关表述中，有误的是( )。 A当事人也可以约定抵押担保的范围 B抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值 C抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 D抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况（分数：1.00）A.B.C.D.9.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目必须进行招标。 A50 B80 C150
4、 D200（分数：1.00）A.B.C.D.10.监理合同履行过程中，监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。奖金的计算办法是( ) A奖励金额=工程费用节省额报酬比率 B奖励金额=工作天数报酬比率 C奖励金额=工程费用节省额/工作天数报酬比率 D奖励金额=附加工作天数合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数（分数：1.00）A.B.C.D.11.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的( )，对工期有影响的应给予相应顺延。 A合同约定的合同价款 B追加的合同价款 C工程预付款 D
5、工程进度款（分数：1.00）A.B.C.D.12.FIDIC分包合同条件规定，在 T程师颁发( )后的 28 d内，将履约保函退还分包商。 A缺陷责任证书 B支付证书 C履约保证书 D工程接收证书（分数：1.00）A.B.C.D.13.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。 A费用索赔 B工期索赔 C工程加速索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C.D.14.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计的阶段成果完成后，应由( )组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质
6、的设计审批部门完成报批手续。 A施工承包人 B设计人 C发包人 D施工监理人（分数：1.00）A.B.C.D.15.合同的无效、变更、解除、终止，不影响( )的效力。 A质量条款 B价格条款 C仲裁协议 D履行期限（分数：1.00）A.B.C.D.16.FIDIC分包合同条件规定，( )应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。 A承包商 B承包商或业主 C业主 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.17.要求变更或解除物资采购合同一方应及时将自己的意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的( )d或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。 A7 B15 C20
7、 D30（分数：1.00）A.B.C.D.18.施工预付款担保都是采用由( )的方式提供。 A银行出具保函 B担保公司出具保函 C银行以现金 D担保公司以现金（分数：1.00）A.B.C.D.19.不可抗力事件结束后( )d 内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 A7 B14 C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.20.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为 3万元、定金为 5万元。采购方依约支付了 5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。 A3 B5 C8 D10（分数：1.00）A.B.C.D.21.缔约过失责任有别于违约责任的最
8、重要原因是( )。 A合同尚未成立 B缔约一方受有损失 C缔约当事人有过错 D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A.B.C.D.22.当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。 A仲裁机构裁定 B书面回函 C招标文件 D现场考察时招标人的口头解释（分数：1.00）A.B.C.D.23.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是( )。 A有效合同 B无效合同 C效力待定合同 D表见代理合同（分数：1.00）A.B.C.D.24.下列关于施工合同履行过程中，竣工验收后的管理表
9、述不正确的是( )。 A发包人在验收后 14 d内给予认可或提出修改意见 B竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任 C需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用 D因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法（分数：1.00）A.B.C.D.25.下列不属于通用条款规定，发包人应完成的工作是( )。 A向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 B组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 C协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)
10、、古树名木的保护工作，并承担有关费用 D开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要（分数：1.00）A.B.C.D.26.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原凶导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为( )。 A缺陷通知期 B合同工期 C合同有效期 D施工期（分数：1.00）A.B.C.D.27.下列关于建设施工合同中的工期表述错误的是( )。 A在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数 B如果是招标选择的承包人，工期总日
11、历天数应为投标书内承包人承诺的天数 C在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期 D合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间（分数：1.00）A.B.C.D.28.在索赔管理任务中，工程师起草文件、下达指令、作出决定、答复请示时都应注意到完备性和( )。 A严密性 B正确性 C合理性 D周密性（分数：1.00）A.B.C.D.29.债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为( )。 A抵押 B留置 C质押 D保证（分数：1.00）A.B
12、.C.D.30.FIDIC施工合同条件规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及( )。 A承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现 B承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰 C承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程 D计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致（分数：1.00）A.B.C.D.31.合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式是( )。 A和解 B调解 C仲裁 D诉讼（分数：1.00）A.B.C.D.32.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有(
13、 )有权变更或者撤销合同。 A当地公安机关 B本级人民检察院 C县级以上人民政府 D人民法院或者仲裁机构（分数：1.00）A.B.C.D.33.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列内容不属于初步设计阶段的工作任务的是( )。 A编制技术设计文件 B总体设计 C方案设计 D编制初步设计文件（分数：1.00）A.B.C.D.34.关于合同公证与鉴证的区别的表述，不正确的是( )。 A经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同 B对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力 C公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力 D鉴证作为行政管理行为，其
14、效力只能限于我国国内（分数：1.00）A.B.C.D.35.监理合同履行过程中，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。 A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.36.在设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用( )。 A单独进行初步设计招标 B技术设计招标或监理单位招标 C技术设计招标或施工图设计招标 D施工图设计招标或单独进行初步设计招标（分数：1.00）A.B.C.D.37.下列关于建设工程设计变更管理的表述错误的是( )。 A其他变更是指
15、，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更 B由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担 C施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更 D由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.38.发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间( )d 后向发包人发出要求预付的通知。 A7 B14 C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.39.建设工程施工合同(示范文本)中( )在使用时不作任何改动，原文照搬。 A协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.40.施工合同履
16、行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出的安全防护措施不包括( )。 A动力设备 B输电线路 C地下管道 D人口密集区（分数：1.00）A.B.C.D.41.FIDIC施工合同条件规定，在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类格式。保函均为不需( )确认违约的无条件担保形式。 A工程师 B业主 C指定分包商 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D.42.只适用于成交货物数量少、且金额小的购销合同的结算方式是( )。 A现金结算 B转账结算 C支票结算 D托收承付（分数：1.00）A.B.C.D.43.根据法律的直接规定而产生的代理称为( )。 A法定代理
17、 B指定代理 C委托代理 D转代理（分数：1.00）A.B.C.D.44.关于格式条款的说法中，不正确的是( )。 A格式条款又被称为标准条款 B提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择 C格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款 D提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效（分数：1.00）A.B.C.D.45.FIDIC施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的( )。 A10% B20% C30% D40%（分数：1.00）A.B.C.D.46.下列做法中，不符合合同履行
18、规定的是( )。 A履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行 B履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担 C履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间 D质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有( )，由业主与承包商平均负担。 A月聘请费、日酬金和奖金三部分 B月聘请费和日酬金两部分 C月聘请费 D月聘请费和奖金两部分（分数：1.00）A.B.C.D.48.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种
19、行为所设定的权利与义务( )。 A只能由代理人自己承担 B只能由被代理人自己承担 C由代理人和被代理人承担按份责任 D由代理人和被代理人承担连带责任（分数：1.00）A.B.C.D.49.关于债权转让的表述中，正确的是( )。 A债权人只能将合同的权利全部转让给第三人 B债权人只能将合同的权利部分转让给第三人 C法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续 D债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为（分数：1.00）A.B.C.D.50.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工
20、作前( )d 以书面形式向工程师申请颁发接收证书。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC施工合同条件规定，合同条件规定的属于业主的风险包括( )。（分数：2.00）A.暴乱、骚乱或混乱B.超音速或亚音速飞行物产生的压力波C.敌对行动、入侵D.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E.承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为52.索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，其索赔管理任务包括( )。（分数：2.00）A.拒收不合格的材料和工程B.公平合理地处理和解决索赔C.审核承包人的索赔
21、申请D.通过有效的合同管理减少索赔事件发生E.预测和分析导致索赔的原因和可能性53.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括( )。（分数：2.00）A.施工合同附件B.中标通知书C.施工合同专用条款D.施工合同通用条款E.工程量清单54.合同履行过程中，判定是否按期交货或提货，依照约定的交(提)货方式的不同，可能会有的情况包括( )。（分数：2.00）A.实际交(提)货日期早于或迟于合同规定的期限，都应视为提前或逾期交(提)货，由有关方承担相应责任B.供货方送货到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准C.如果因单证不齐导致采购方无法接货，由此造成的站场存储费和运输罚款等额外支
22、出费用，应由采购方承担D.供货方负责代运货物，以发货时承运部门签发的货单上的戳记日期为准E.采购方自提产品以供货方通知提货的日期为准55.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括( )。（分数：2.00）A.直接成本B.间接成本C.增加监理工作时间的补偿酬金D.额外监理工作的酬金E.增加监理工作内容的补偿酬金56.施工招标资格预审中的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.财务状况B.营业执照C.履约情况D.流动资金E.同类工程的施工经验57.我国合同法采用合同形式的不要式原则的理由有( )。（分数：2.0
23、0）A.合同本质对合同形式不作要求B.电子技术对合同形式的影响C.当事人对合同的形式不予重视D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.市场经济要求不应对合同形式进行限制58.委托代理关系终止的原因有( )。（分数：2.00）A.代理期间届满或者代理事项完成B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.被代理人或代理人死亡D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力59.依据建设工程设计合同(示范文本)，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有( )。（分数：2.00）A.设计人配合勘察工作的要求B.建筑物
24、的合理使用年限设计要求C.委托的设计内容D.设计深度要求E.设计人配合施工工作的要求60.关于支付违约金的相关叙述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.违约金与赔偿损失可以同时采用B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法61.我国合同法的基本原则包括( )。（分数：2.00）A.平等原则B.公开原则C.自愿原则D.诚
25、实信用原则E.遵守法律法规和公序良俗原则62.承担缔约过失责任的情形有( )。（分数：2.00）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况63.中级人民法院管辖的案件包括( )。（分数：2.00）A.重大涉外案件B.跨市的经济案件C.在本辖区有重大影响的案件D.涉案当事人为 5人以上的案件E.最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件64.引起工程索赔的原因非常多和复杂，主要有( )等方面的原因。（分数：2.00）A.工程合同的复杂性及易出错性B.工程项目内外部环境的单调性C.工
26、程项目的特殊性D.工程项目内外部环境的复杂性E.参与工程建设主体的多元性65.发包人应当将委托的( )以书面形式通知承包人。（分数：2.00）A.监理单位名称B.监理单位地址C.工程师的姓名D.监理内容E.监理权限66.FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会由( )组成。（分数：2.00）A.承包商B.分包商C.业主D.工程师E.指定分包商67.合同内可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情况的法律关系的特点表现为( )。（分数：2.00）A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系C.在合同
27、履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任68.施工合同条件通用条件的条款规定，对业主和承包商构成约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.项目建议书B.中标函C.合同专用条件D.投标函E.合同通用条件69.施工合同履行过程中，竣工验收分为( )类，视施工合同约定的工作范围而定。（分数：2.00）A.单项工程竣工验收B.单位工程竣工验收C.分部工程竣工验收D.分项工程竣工验收E.整体工程竣工
28、验收70.FIDIC分包合同条件规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是( )。（分数：2.00）A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准E.对分包商的施工进行监督、管理和协调71.办理抵押物登记，应当向登记部门提供( )的所有权或者使用权证书。（分数：2.00）A.主合同B.双方的房产C.抵押合同D.双方的固定资产E.抵押物72.FIDIC施工合同条件规定，如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收
29、整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括( )。（分数：2.00）A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用C.清理现场所支付的费用D.拆除工程所支付的费用E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用73.法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括( )。（分数：2.00）A.合伙企业B.法人的分支机构C.个人独资企业D.自然人E.不具备法人资格的联营体74.当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同的情形包括( )。（分数：2.00）A.因重大误解而订立的
30、合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同E.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同75.采用可调价合同，施工中如果遇到( )的情况，可以对合同价款进行相应的调整。（分数：2.00）A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款B.工程造价部门公布的价格调整C.一周内因承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 hD.施工过程中地方税的某项税费发生变化E.双方约定的其他因素76.建设工程委托监理合同中，监理人的义务包括( )。（分数：2.00）A.监理人不得参与可能与合同规定的与委
31、托人利益相冲突的任何活动B.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作C.负责建设工程的所有外部关系的协调工作D.在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料E.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密77.下列关于施工合同履行过程中，竣工结算程序说法正确的是( )。（分数：2.00）A.工程竣工验收报告经发包人认可后 28 d，承包人向发包人递交竣工结算报告B.工程竣工验收报告经发包人认可后 28 d，承包人向工程师递交完整的结算资料C.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 d内进行核实，给予确认或提出修
32、改意见D.发包人认可竣工结算报告后，及时办理竣工结算价款的支付手续E.工程竣工验收报告经发包人认可后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算78.FIDIC施工合同条件规定，合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定，约定日期( )。（分数：2.00）A.次要部位工程通常约定为 6个月B.次要部位工程通常约定为 1年C.主要工程及设备大多约定为 1年D.主要工程及设备大多约定为 1年半E.个别重要设备也可以约定为 1年半79.建设工程由于涉及的法律关系较为复杂，风险也较为多样，因此，建设工程涉及的险种也较多。主要包括
33、( )、货物运输险等。（分数：2.00）A.人身保险B.机器损坏险C.机动车辆险D.建筑工程一切险(及第三者责任险)E.安装工程一切险(及第三者责任险)80.决标成交阶段的主要工作内容有( )。（分数：2.00）A.开标B.资格预审C.评标定标D.定标E.发布招标公告建设工程合同管理-115 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交本阶段(月)( )，说明本期完成的各项工作内容和工程量。 A已完工程量的报告 B未完工程量的报告 C计划中未完工程量的报告 D计划完成工程量的报告（分数：1.0
34、0）A. B.C.D.解析：2.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲 5000元，但 1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的借款合同因( )。 A乘人之危而可撤销 B胁迫而无效 C欺诈而可撤销 D显失公平而无效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为可变更或可撤销合同的种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。本题中，乙在甲危难之际要借钱给甲的
35、条件显然不合理，但甲借贷无门只能违背自己的真实意思与乙订立合同。故乙的行为构成乘人之危，因而该合同可撤销。3.专利权、计算机软件属于法律关系客体中的( )。 A行为 B物 C权利 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.根据通用条件条款结构改变的内容，施工合同条件比土木工程施工合同条件的( )。 A条目数多，条款数多 B条目数少，条款数少 C条目数少，条款数多 D条目数多，条款数少（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由( )承担安全防护措施费用。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.
36、00）A. B.C.D.解析：6.合同的首要条款是( )。 A质量 B标的 C数量 D违约责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是( )。 A要约 B承诺 C新要约 D要约邀请（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.对抵押的效力的相关表述中，有误的是( )。 A当事人也可以约定抵押担保的范围 B抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值 C抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 D抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.
37、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目必须进行招标。 A50 B80 C150 D200（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为必须招标的范围。依据我国招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在 200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50万元人民币以上。为
38、了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在 3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。10.监理合同履行过程中，监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。奖金的计算办法是( ) A奖励金额=工程费用节省额报酬比率 B奖励金额=工作天数报酬比率 C奖励金额=工程费用节省额/工作天数报酬比率 D奖励金额=附加工作天数合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数（分数：1.00）A. B.C.D.
39、解析：11.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的( )，对工期有影响的应给予相应顺延。 A合同约定的合同价款 B追加的合同价款 C工程预付款 D工程进度款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.FIDIC分包合同条件规定，在 T程师颁发( )后的 28 d内，将履约保函退还分包商。 A缺陷责任证书 B支付证书 C履约保证书 D工程接收证书（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫
40、做( )。 A费用索赔 B工期索赔 C工程加速索赔 D工程变更索赔（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，设计的阶段成果完成后，应由( )组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。 A施工承包人 B设计人 C发包人 D施工监理人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.合同的无效、变更、解除、终止，不影响( )的效力。 A质量条款 B价格条款 C仲裁协议 D履行期限（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.FIDIC分包合同条件规定，( )应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息
41、。 A承包商 B承包商或业主 C业主 D工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.要求变更或解除物资采购合同一方应及时将自己的意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的( )d或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。 A7 B15 C20 D30（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.施工预付款担保都是采用由( )的方式提供。 A银行出具保函 B担保公司出具保函 C银行以现金 D担保公司以现金（分数：1.00）A. B.C.D.解析：19.不可抗力事件结束后( )d 内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 A7 B14 C28 D34（分数：1.00）
42、A.B. C.D.解析：20.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为 3万元、定金为 5万元。采购方依约支付了 5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。 A3 B5 C8 D10（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为违约金与定金的选择适用。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，义约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。2
43、1.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。 A合同尚未成立 B缔约一方受有损失 C缔约当事人有过错 D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。 A仲裁机构裁定 B书面回函 C招标文件 D现场考察时招标人的口头解释（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是( )。 A有效合同 B无效合同 C效力待定合同 D表见代理合同（分数：1.00）A.B. C.D.
44、解析：24.下列关于施工合同履行过程中，竣工验收后的管理表述不正确的是( )。 A发包人在验收后 14 d内给予认可或提出修改意见 B竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任 C需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用 D因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.下列不属于通用条款规定，发包人应完成的工作是( )。 A向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 B组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 C协
45、调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用 D开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.FIDIC施工合同条件规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原凶导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为( )。 A缺陷通知期 B合同工期 C合同有效期 D施工期（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.下列关于建设施工合同中的工期表述错误的是( )。 A在合同协议书内应
46、明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数 B如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数 C在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期 D合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：28.在索赔管理任务中，工程师起草文件、下达指令、作出决定、答复请示时都应注意到完备性和( )。 A严密性 B正确性 C合理性 D周密性（分数：1.00）A. B.C.D.解析：29.债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为( )。 A抵押 B留置 C质押 D保证（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.FIDIC施工合同条件规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及( )。 A承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现 B承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰 C承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程 D计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
