1、建设工程合同管理-227 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.因发生不可抗力造成承包方设备、机械的损坏及停工等损失，由( )承担。（分数：1.00）A.业主B.由业主投保的保险公司C.监理单位D.承包方2.FIDIC 合同条件下，在工程师颁发( )后，保留金全部退还给承包商。（分数：1.00）A.工程接收证书B.履约证书C.竣工结算支付证书D.部分工程接收证书3.建设单位的付款被银行延误，给施工企业造成的损失应由( )承担。（分数：1.00）A.建设单位B.监理单位C.承包方自己D.银行4.FIDIC 合同条件下，当( )生
2、效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。（分数：1.00）A.工程接收证书B.履约证书C.结清单D.竣工报表5.FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。（分数：1.00）A.申请仲裁B.提起诉讼C.由工程师对争议事项做出决定D.双方友好协商6.仲裁的性质为( )。（分数：1.00）A.司法行为B.行政措施C.管理行为D.准司法行为7.不属于承担违约责任的形式有( )。（分数：1.00）A.违约金B.赔偿金C.没收财产 D，继续履行8.监理工程师对承包商( )的工程量，不予计量。（分数：1.00）A.设计变更增加B.业主原因造成的返工C.经批准超出设计图纸D.自身
3、原因造成的返工9.材料采购合同属于( )。（分数：1.00）A.工作性合同B.实践性合同C.劳务合同D.转移财产合同10.建设工程施工合同法律关系的客体是( )。A物 B，行为 C，智力成果 D财（分数：1.00）A.B.C.D.11.在经济合同的主要条款中，( )是核心条款。（分数：1.00）A.数量和质量B.标的C.违约责任D.价金12.FIDIC 合同条件建立的是以( )为核心的管理模式。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商D.分包商13.定金的数额由当事人约定，最高不得超过全合同标的额的( )。（分数：1.00）A.5%B.10%C.15%D.20%14.FIDIC 合同条件
4、下，施工现场承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料未经( )批准，不能将其中任何一部分运出施工现场。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商D.分包商15.( )不能成为经济合同的保证人。（分数：1.00）A.医院B.商业银行C.证券公司D.保险公司16.( )是一种最常用的监理费计取方法。（分数：1.00）A.由建设单位与监理单位协商确定某一额度B.按国际标准协商确定C.按工程概预算的百分比计取D.按监理人员年平均人数计取17.( )是工作性合同。（分数：1.00）A.运输合同B.仓储合同C.施工合同D.保管合同18.依法不得作为抵押的财产是( )。（分数：1.00）A.土地所有权
5、B.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物C.抵押人所有的房屋和其他地上定着物D.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权19.施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。（分数：1.00）A.在保修期内对工程的照管B.竣工后清理施工场地C.开通施工道路D.办理工程施工所需的证件、批件等20.我国工程保修期从( )之日算起。（分数：1.00）A.监理工程师在竣工验收记录上签字B.业主支付竣工结算款C.乙方提交竣工验收报告D.合同约定的竣日工21.对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在( )时进行。（分数：1.00）A.签订合同B.递交投标文件C.资
6、格预审D.评标22.中标通知书发出( )天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。（分数：1.00）A.15 天B.20 天C.25 天D.30 天23.业主与监理单位的关系是( )。（分数：1.00）A.平等主体的合同法律关系B.一般合作关系C.监理与被监理的关系D.上下级的隶属关系24.不应列入施工范围变更索赔费用的是( )。（分数：1.00）A.工程量增大而增加直接工时B.承包商自有设备使用费C.租赁设备费D.承包商新增设备费25.无效合同从( )无效。（分数：1.00）A.仲裁机构裁定书确定之、日起B.人民法院判决书确定之日起C.从订立之日起D.当事人一方主张该
7、合同无效起26.追缴财产适用于( )的无效合同。（分数：1.00）A.采取欺诈、胁迫等手段所签订B.故障违反国家利益或社会公共利益C.违反国家法律和行政法规D.过失违反国家利益或社会公共利益27.不属于诉讼时效中断的事由是( )。（分数：1.00）A.在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的B.当事人一方提出要求C.一方同意履行义务D.提起诉讼28.我国合同鉴证制度实行的是( )原则。（分数：1.00）A.自愿鉴证B.不必鉴证C.统一鉴证D.强制鉴证29.FIDIC 合同条件下，因发生了属于业主承担的特殊风险而导致合同被迫终止时，不给承包商补偿的( )。（分数：
8、1.00）A.利润损失B.工程量表中涉及的任何施工准备项目已发生的费用C.由此导致的施工费用增加或修复费用D.承包商所有雇员应给予的遣返费30.工程师有权审核、处理的索赔是( )。（分数：1.00）A.道义索赔B.对原合同修改的索赔C.合同内的索赔D.承包商提出的合约外的索赔31.关于委托代理，( )的叙述是不正确的。（分数：1.00）A.无权代理在“被代理人”未追认前相对人有撤销权B.无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C.被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人32.施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后应加到投标价上去的要素是 (
9、)。（分数：1.00）A.采用的施工方案能提高工程质量B.工期较长C.同类工程施工的经历多D.采用先进的施工机械33.关于解决合同纠纷的叙述中，( )是正确的。（分数：1.00）A.对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁B.对仲裁不服可以再向人民法院诉讼C.当事人可以单方面要求仲裁D.法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力34.施工合同当事人选择仲裁作为解决争议的方式时，在协议中不必约定的内容是 ( )。（分数：1.00）A.请求仲裁的意思表示B.选定仲裁委员会C.选定具体仲裁员D.仲裁事项35.除( )以外，下述各种情况下所签订的合同是无效合同。（分数：1.00）A.代理人以被代理人的名义
10、同其他法人签订的合同B.采用欺诈、胁迫等手段所签订的合同C.盗用他人名义签订的合同D.代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同36.建设工程设计合同履行时，( )是设计单位的义务 o（分数：1.00）A.设计人员进入施工现场时，提供必要的工作和生活条件B.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作C.配合施工，进行设计交底D.确定设计的范围和深度37.监理委托合同的标的是( )。（分数：1.00）A.监理酬金B.设计图纸C.监理的工程D.监理服务38.FIDIC 合同条件下，由业主(或工程师)指定、选定的分包商应与( )签订分包合同。人业主 B工程师 C工程师代表 D承包商（分数：
11、1.00）A.B.C.D.39.适合公开招标的建设项目是( )。（分数：1.00）A.亚洲银行贷款建设的项目B.保密工程C.抢险救灾等紧急情况下的工程D.限额以下的建设工程项目40.不符合代理法律特征的内容是( )。（分数：1.00）A.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属被代理人B.代理人在被代理人的授权范围内独立地为意思表示C.代理行为是代理人以自己的名义实施的民事行为D.代理人代替被代理人为民事法律行为41.不属于合同变更或解除的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定的解除合同的条件已经出现B.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行C.当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家
12、利益和社会公共利益D.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同42.不属于监理单位行使的权利是( )。（分数：1.00）A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.对监理合同转让与分包的权利D.获得奖励的权利43.FIDIC 合同条件下，暂列金额由( )控制。（分数：1.00）A.工程师B.工程师代表C.业主D.承包商44.不属于业主的工作是( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担费用B.提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实准确C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等D.组织设计单位进行图纸会审
13、45.工程建设监理招标中，评标的重点是( )。（分数：1.00）A.技术建议书B.监理单位的知名度C.财务建议书D.监理单位的资金实力46.“在施工中已经发生，经甲方确认后以，增加预算形式支付的合同的价款”是 ( )的含义。（分数：1.00）A.结算款B.经济支出C.费用D.索赔款47.总监理工程师应由( )委派。（分数：1.00）A.承包商B.监理单位C.上级主管部门D.业主48.不属于决标成交阶段的主要工作内容是( )。（分数：1.00）A.评标B.开标C.定标D.标前会议49.不属于监理酬金的直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.所需的其他外部协作费用B.经营业务费，包括为招揽业
14、务而支出的广告费C.用于该项工程监理人员的其他专项开支D.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他仪器、机械的费用50.FIDIC 合同条件下，工程师应在缺陷通知期满后 28 天内，向( )颁发履约证书。（分数：1.00）A.承包商B.业主C.工程师代表D.分包商二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 合同条件下，解决业主与承包商纠纷的方式是( )。（分数：2.00）A.双方协商B.请工程师决定C.请上级主管部门调解D.申请仲裁E.提起诉讼52.合同法律关系的构成要素有( )。（分数：2.00）A.主体B.内容C.规范D.客体E.行为53.( )是 FIDIC 合同条
15、件下工程师的职权。（分数：2.00）A.批准承包商授权的驻工地代表B.批准或拒绝工程转包C.批准或拒绝工程分包D.任命工程师代表和助理E.根据需要中止承包商的某些义务54.在合同订立过程中，有效的承诺应满足( )条件。（分数：2.00）A.在要约规定的期限内向要约人做出B.对要约内容必须作必要修改后表示同意C.对要约内容表示完全同意D.必须经过鉴证E.必须经过公证55.合同标的可以是( )。（分数：2.00）A.建筑物B.设计图纸C.监理服务D.建设资金E.工程量56.从事工程建设监理业务的监理单位，( )是其必须具备的资格条件。（分数：2.00）A.有类似工程的监理经历B.具有很好的社会知名
16、度C.有与监理业务相一致的资质D.具有法人地位E.取得营业执照57.建设工程施工招标应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.建设资金已经落实B.施工图纸及技术资料齐全C.建设用地的征用工作已经完成D.施工力量已具备E.概算已经批准58.( )是监理工程师在施工合同履行中的主要工作内容。（分数：2.00）A.参加竣工验收B.仲裁甲、乙双方的争议C.工程计量D.检验工程使用的材料、设备质量E，编制施工进度计划，并督促实施59.签发( )必须由工程师亲自处理。（分数：2.00）A.工程接收证书B.付款证书C.履约证书D.最终支付证书E.保险证书60.属于无效的合同有( )。（分数：2.00）A.
17、违反市场经济规律订立的合同B.损害社会公共利益的合同C.恶意串通，损害第三人利益的合同D.违反国家法律的合同E.冒损失风险订立的合同61.FIDIC 合同条件下，调整合同价格依据的“有效合同价”，是扣除了( )后的合同价格。（分数：2.00）A.因物价因素调整的费用B.保留金C.预付款D.计日工费E.暂列金额62.FIDIC 合同条件下，( )引起承包商费用的增加，可向业主提出索赔。（分数：2.00）A.工程质量问题引起的返工B.业主原因的工程延期C.施工范围变化D.施工机械的故障E.施工现场条件的变化63.( )造成竣工日期的延误，经工程师确认后工期可相应顺延。（分数：2.00）A.施工质量
18、没达到合同要求的返工B.隐蔽工程重新检验不合格C.施工机械的故障D.设计变更E.不可抗力64.按照建设工程施工合同示范文本，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害B.现场甲方人员伤亡C.现场乙方人员伤亡D.乙方的施工机械损失E.停工损失65.FIDIC 合同条件规定，合同履行过程中发生( )事件，属业主应承担的风险。（分数：2.00）A.因建筑材料不合格造成的损失B.任何有危险性物质的放射或污染C.工人罢工D.叛乱、暴动或政变E.战争、敌对行动66.工程建设监理合同示范文本规定，( )是监理单位服务内容。（分数：2.00）A.合约外的工作B.附加工作C
19、.额外工作D.承包商要求的工作E.正常的监理工作67.构成对投标单位有约束力的招标文件，其内容包括( )。（分数：2.00）A.工程量清单B.技术规范C.合同条件D.投标须知E.招标广告68.工期应包括( )。（分数：2.00）A.不利自然条件使工期延展的天数B.业主违约使工期延展的天数C.因工程量原因返工所需天数D.因工程量变化使工程延期的天数E.投标书附件中规定的施工天数69.无效合同当事人的法律责任，可按( )方式处理。（分数：2.00）A.返还财产 B赔偿损失 巳追究违约金B.追究处罚金 E追缴财产70.( )是监理工程师在勘察、设计合同管理中的工作内容。（分数：2.00）A.审查勘察
20、、设计阶段的方案和设计结果B.参与评选设计方案或评标C.协助承包商编制设计文件D.起草勘察、设计合同的条款及协议书E.监督勘察、设计合同的履行情况71.监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括( )。（分数：2.00）A.对工程施工进度的控制权B.变更工程设计的决定权C.发布停工令和复工令D.对分包单位的审批权E.选择总承包单位的决定权72.在监理投标文件中，( )是技术建议书的主要内容。（分数：2.00）A.要求招标单位提供为开展正常监理工作所必需的设备和设施清单B.派驻现场承担各阶段和各方面监理工作人员的组成C.自备设备的补偿报价表D.人员酬金报价表E.派驻现场总监理工程师的人选73.合同
21、成立的条件包括( )。（分数：2.00）A.合同内容要合法B.经过主管部门批准C.当事人意见表示真实D.合同当事人具有合法资格E.采用书面形式74.下列情况中，( )属于转包行为。（分数：2.00）A.总包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较强的工程分包给其他施工单位B.总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位C.承包商在经监理工程师同意后将部分合同标的包给其他施工单位D.分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位E.将承包的工程全部包给其他施工单位75.FIDIC 合同条件规定，( )情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。（分数：2.00）A.设
22、计图纸错误引起的停工B.为了部分工程的安全而必要的停工C.工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工D.由于现场气候条件的影响而导致的停工E.由于承包商应负责任的必要停工76.( )是施工合同文件的主要内容。（分数：2.00）A.投标书的编制要求B.选用的主要施工机械C.施工方案D.工程量清单E.设计文件77.FIDIC 合同条件下，工程师对( )方面的权力一般不能委托给工程师代表。（分数：2.00）A.对已完成工程部位质量的确认或拒收B.签发付款证书C.检验材料、设备的质量D.处理承包商严重违约E.发布开工令78.施工合同示范文本定义的“费用”是指( )。（分数：2.00）A.因设计变更导致施工
23、成本增加给承包商的补偿款B.为保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给居民的开支款C.承包商自身原因导致返工的支付D.批准承包商索赔的价款E.合同价79.( )是 FIDIC 合同条件下合同文件的组成部分（分数：2.00）A.通用条件 B专用条件 C，投标书B.招标文件 E中标通知书80.合同的担保形式主要有( )。（分数：2.00）A.保证B.预付款C.抵押D.质押E.保险建设工程合同管理-227 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.因发生不可抗力造成承包方设备、机械的损坏及停工等损失，由( )承担。（分数：1.00）A.业主
24、B.由业主投保的保险公司C.监理单位D.承包方 解析：2.FIDIC 合同条件下，在工程师颁发( )后，保留金全部退还给承包商。（分数：1.00）A.工程接收证书B.履约证书 C.竣工结算支付证书D.部分工程接收证书解析：3.建设单位的付款被银行延误，给施工企业造成的损失应由( )承担。（分数：1.00）A.建设单位 B.监理单位C.承包方自己D.银行解析：4.FIDIC 合同条件下，当( )生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。（分数：1.00）A.工程接收证书B.履约证书C.结清单 D.竣工报表解析：5.FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。（分数：1
25、.00）A.申请仲裁B.提起诉讼C.由工程师对争议事项做出决定 D.双方友好协商解析：6.仲裁的性质为( )。（分数：1.00）A.司法行为B.行政措施C.管理行为D.准司法行为 解析：7.不属于承担违约责任的形式有( )。（分数：1.00）A.违约金B.赔偿金C.没收财产 D，继续履行 解析：8.监理工程师对承包商( )的工程量，不予计量。（分数：1.00）A.设计变更增加B.业主原因造成的返工C.经批准超出设计图纸D.自身原因造成的返工 解析：9.材料采购合同属于( )。（分数：1.00）A.工作性合同B.实践性合同C.劳务合同D.转移财产合同 解析：10.建设工程施工合同法律关系的客体是
26、( )。A物 B，行为 C，智力成果 D财（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.在经济合同的主要条款中，( )是核心条款。（分数：1.00）A.数量和质量B.标的 C.违约责任D.价金解析：12.FIDIC 合同条件建立的是以( )为核心的管理模式。（分数：1.00）A.业主B.工程师 C.承包商D.分包商解析：13.定金的数额由当事人约定，最高不得超过全合同标的额的( )。（分数：1.00）A.5%B.10%C.15%D.20% 解析：14.FIDIC 合同条件下，施工现场承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料未经( )批准，不能将其中任何一部分运出施工现场。（分数：1.00）
27、A.业主B.工程师 C.承包商D.分包商解析：15.( )不能成为经济合同的保证人。（分数：1.00）A.医院 B.商业银行C.证券公司D.保险公司解析：16.( )是一种最常用的监理费计取方法。（分数：1.00）A.由建设单位与监理单位协商确定某一额度B.按国际标准协商确定C.按工程概预算的百分比计取 D.按监理人员年平均人数计取解析：17.( )是工作性合同。（分数：1.00）A.运输合同B.仓储合同C.施工合同 D.保管合同解析：18.依法不得作为抵押的财产是( )。（分数：1.00）A.土地所有权 B.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物C.抵押人所有的房屋和其他地
28、上定着物D.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权解析：19.施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。（分数：1.00）A.在保修期内对工程的照管B.竣工后清理施工场地 C.开通施工道路D.办理工程施工所需的证件、批件等解析：20.我国工程保修期从( )之日算起。（分数：1.00）A.监理工程师在竣工验收记录上签字 B.业主支付竣工结算款C.乙方提交竣工验收报告D.合同约定的竣日工解析：21.对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在( )时进行。（分数：1.00）A.签订合同B.递交投标文件C.资格预审D.评标 解析：22.中标通知书发出( )天内，中标单位应与
29、建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。（分数：1.00）A.15 天B.20 天C.25 天D.30 天 解析：23.业主与监理单位的关系是( )。（分数：1.00）A.平等主体的合同法律关系 B.一般合作关系C.监理与被监理的关系D.上下级的隶属关系解析：24.不应列入施工范围变更索赔费用的是( )。（分数：1.00）A.工程量增大而增加直接工时B.承包商自有设备使用费C.租赁设备费D.承包商新增设备费 解析：25.无效合同从( )无效。（分数：1.00）A.仲裁机构裁定书确定之、日起B.人民法院判决书确定之日起C.从订立之日起 D.当事人一方主张该合同无效起解析：26.追缴财产适
30、用于( )的无效合同。（分数：1.00）A.采取欺诈、胁迫等手段所签订B.故障违反国家利益或社会公共利益 C.违反国家法律和行政法规D.过失违反国家利益或社会公共利益解析：27.不属于诉讼时效中断的事由是( )。（分数：1.00）A.在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的 B.当事人一方提出要求C.一方同意履行义务D.提起诉讼解析：28.我国合同鉴证制度实行的是( )原则。（分数：1.00）A.自愿鉴证 B.不必鉴证C.统一鉴证D.强制鉴证解析：29.FIDIC 合同条件下，因发生了属于业主承担的特殊风险而导致合同被迫终止时，不给承包商补偿的( )。（分数：1
31、.00）A.利润损失 B.工程量表中涉及的任何施工准备项目已发生的费用C.由此导致的施工费用增加或修复费用D.承包商所有雇员应给予的遣返费解析：30.工程师有权审核、处理的索赔是( )。（分数：1.00）A.道义索赔B.对原合同修改的索赔C.合同内的索赔 D.承包商提出的合约外的索赔解析：31.关于委托代理，( )的叙述是不正确的。（分数：1.00）A.无权代理在“被代理人”未追认前相对人有撤销权B.无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C.被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人 解析：32.施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后应加到投
32、标价上去的要素是 ( )。（分数：1.00）A.采用的施工方案能提高工程质量B.工期较长 C.同类工程施工的经历多D.采用先进的施工机械解析：33.关于解决合同纠纷的叙述中，( )是正确的。（分数：1.00）A.对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁B.对仲裁不服可以再向人民法院诉讼C.当事人可以单方面要求仲裁D.法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力 解析：34.施工合同当事人选择仲裁作为解决争议的方式时，在协议中不必约定的内容是 ( )。（分数：1.00）A.请求仲裁的意思表示B.选定仲裁委员会C.选定具体仲裁员 D.仲裁事项解析：35.除( )以外，下述各种情况下所签订的合同是无效合同
33、。（分数：1.00）A.代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同 B.采用欺诈、胁迫等手段所签订的合同C.盗用他人名义签订的合同D.代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同解析：36.建设工程设计合同履行时，( )是设计单位的义务 o（分数：1.00）A.设计人员进入施工现场时，提供必要的工作和生活条件B.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作C.配合施工，进行设计交底 D.确定设计的范围和深度解析：37.监理委托合同的标的是( )。（分数：1.00）A.监理酬金B.设计图纸C.监理的工程D.监理服务 解析：38.FIDIC 合同条件下，由业主(或工程师)指定、选定的分包商应
34、与( )签订分包合同。人业主 B工程师 C工程师代表 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：39.适合公开招标的建设项目是( )。（分数：1.00）A.亚洲银行贷款建设的项目 B.保密工程C.抢险救灾等紧急情况下的工程D.限额以下的建设工程项目解析：40.不符合代理法律特征的内容是( )。（分数：1.00）A.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属被代理人B.代理人在被代理人的授权范围内独立地为意思表示C.代理行为是代理人以自己的名义实施的民事行为 D.代理人代替被代理人为民事法律行为解析：41.不属于合同变更或解除的条件是( )。（分数：1.00）A.合同约定的解除合同的条件已
35、经出现 B.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行C.当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益D.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同解析：42.不属于监理单位行使的权利是( )。（分数：1.00）A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.对监理合同转让与分包的权利 D.获得奖励的权利解析：43.FIDIC 合同条件下，暂列金额由( )控制。（分数：1.00）A.工程师 B.工程师代表C.业主D.承包商解析：44.不属于业主的工作是( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担费用B.提供施工场地的工程地质和地下
36、管线资料，保证数据真实准确C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等 D.组织设计单位进行图纸会审解析：45.工程建设监理招标中，评标的重点是( )。（分数：1.00）A.技术建议书 B.监理单位的知名度C.财务建议书D.监理单位的资金实力解析：46.“在施工中已经发生，经甲方确认后以，增加预算形式支付的合同的价款”是 ( )的含义。（分数：1.00）A.结算款B.经济支出 C.费用D.索赔款解析：47.总监理工程师应由( )委派。（分数：1.00）A.承包商B.监理单位 C.上级主管部门D.业主解析：48.不属于决标成交阶段的主要工作内容是( )。（分数：1.00）A.
37、评标B.开标C.定标D.标前会议 解析：49.不属于监理酬金的直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.所需的其他外部协作费用B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费 C.用于该项工程监理人员的其他专项开支D.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他仪器、机械的费用解析：50.FIDIC 合同条件下，工程师应在缺陷通知期满后 28 天内，向( )颁发履约证书。（分数：1.00）A.承包商B.业主 C.工程师代表D.分包商解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 合同条件下，解决业主与承包商纠纷的方式是( )。（分数：2.00）A.双方协商 B.请工程师决定
38、 C.请上级主管部门调解D.申请仲裁 E.提起诉讼解析：52.合同法律关系的构成要素有( )。（分数：2.00）A.主体 B.内容 C.规范D.客体 E.行为解析：53.( )是 FIDIC 合同条件下工程师的职权。（分数：2.00）A.批准承包商授权的驻工地代表 B.批准或拒绝工程转包C.批准或拒绝工程分包 D.任命工程师代表和助理 E.根据需要中止承包商的某些义务解析：54.在合同订立过程中，有效的承诺应满足( )条件。（分数：2.00）A.在要约规定的期限内向要约人做出 B.对要约内容必须作必要修改后表示同意C.对要约内容表示完全同意 D.必须经过鉴证E.必须经过公证解析：55.合同标的
39、可以是( )。（分数：2.00）A.建筑物 B.设计图纸 C.监理服务 D.建设资金 E.工程量解析：56.从事工程建设监理业务的监理单位，( )是其必须具备的资格条件。（分数：2.00）A.有类似工程的监理经历B.具有很好的社会知名度C.有与监理业务相一致的资质 D.具有法人地位 E.取得营业执照 解析：57.建设工程施工招标应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.建设资金已经落实 B.施工图纸及技术资料齐全 C.建设用地的征用工作已经完成 D.施工力量已具备E.概算已经批准 解析：58.( )是监理工程师在施工合同履行中的主要工作内容。（分数：2.00）A.参加竣工验收 B.仲裁甲、乙
40、双方的争议C.工程计量 D.检验工程使用的材料、设备质量E，编制施工进度计划，并督促实施 解析：59.签发( )必须由工程师亲自处理。（分数：2.00）A.工程接收证书 B.付款证书 C.履约证书 D.最终支付证书 E.保险证书解析：60.属于无效的合同有( )。（分数：2.00）A.违反市场经济规律订立的合同B.损害社会公共利益的合同 C.恶意串通，损害第三人利益的合同 D.违反国家法律的合同 E.冒损失风险订立的合同解析：61.FIDIC 合同条件下，调整合同价格依据的“有效合同价”，是扣除了( )后的合同价格。（分数：2.00）A.因物价因素调整的费用B.保留金C.预付款D.计日工费 E
41、.暂列金额 解析：62.FIDIC 合同条件下，( )引起承包商费用的增加，可向业主提出索赔。（分数：2.00）A.工程质量问题引起的返工B.业主原因的工程延期 C.施工范围变化 D.施工机械的故障E.施工现场条件的变化 解析：63.( )造成竣工日期的延误，经工程师确认后工期可相应顺延。（分数：2.00）A.施工质量没达到合同要求的返工B.隐蔽工程重新检验不合格C.施工机械的故障D.设计变更 E.不可抗力 解析：64.按照建设工程施工合同示范文本，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害 B.现场甲方人员伤亡 C.现场乙方人员伤亡D.乙方的施工机械损失
42、E.停工损失解析：65.FIDIC 合同条件规定，合同履行过程中发生( )事件，属业主应承担的风险。（分数：2.00）A.因建筑材料不合格造成的损失B.任何有危险性物质的放射或污染 C.工人罢工D.叛乱、暴动或政变 E.战争、敌对行动 解析：66.工程建设监理合同示范文本规定，( )是监理单位服务内容。（分数：2.00）A.合约外的工作B.附加工作 C.额外工作 D.承包商要求的工作E.正常的监理工作 解析：67.构成对投标单位有约束力的招标文件，其内容包括( )。（分数：2.00）A.工程量清单 B.技术规范 C.合同条件 D.投标须知 E.招标广告解析：68.工期应包括( )。（分数：2.
43、00）A.不利自然条件使工期延展的天数B.业主违约使工期延展的天数 C.因工程量原因返工所需天数D.因工程量变化使工程延期的天数 E.投标书附件中规定的施工天数 解析：69.无效合同当事人的法律责任，可按( )方式处理。（分数：2.00）A.返还财产 B赔偿损失 巳追究违约金 B.追究处罚金 E追缴财产 解析：70.( )是监理工程师在勘察、设计合同管理中的工作内容。（分数：2.00）A.审查勘察、设计阶段的方案和设计结果 B.参与评选设计方案或评标 C.协助承包商编制设计文件D.起草勘察、设计合同的条款及协议书 E.监督勘察、设计合同的履行情况 解析：71.监理合同示范文本中规定的监理单位权
44、力包括( )。（分数：2.00）A.对工程施工进度的控制权 B.变更工程设计的决定权C.发布停工令和复工令 D.对分包单位的审批权 E.选择总承包单位的决定权解析：72.在监理投标文件中，( )是技术建议书的主要内容。（分数：2.00）A.要求招标单位提供为开展正常监理工作所必需的设备和设施清单B.派驻现场承担各阶段和各方面监理工作人员的组成 C.自备设备的补偿报价表D.人员酬金报价表E.派驻现场总监理工程师的人选 解析：73.合同成立的条件包括( )。（分数：2.00）A.合同内容要合法 B.经过主管部门批准C.当事人意见表示真实 D.合同当事人具有合法资格 E.采用书面形式解析：74.下列
45、情况中，( )属于转包行为。（分数：2.00）A.总包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较强的工程分包给其他施工单位B.总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位 C.承包商在经监理工程师同意后将部分合同标的包给其他施工单位D.分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位 E.将承包的工程全部包给其他施工单位 解析：75.FIDIC 合同条件规定，( )情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。（分数：2.00）A.设计图纸错误引起的停工 B.为了部分工程的安全而必要的停工C.工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工 D.由于现场气候条件的影响而导致的停工E
46、.由于承包商应负责任的必要停工解析：76.( )是施工合同文件的主要内容。（分数：2.00）A.投标书的编制要求 B.选用的主要施工机械C.施工方案D.工程量清单 E.设计文件 解析：77.FIDIC 合同条件下，工程师对( )方面的权力一般不能委托给工程师代表。（分数：2.00）A.对已完成工程部位质量的确认或拒收B.签发付款证书 C.检验材料、设备的质量D.处理承包商严重违约 E.发布开工令 解析：78.施工合同示范文本定义的“费用”是指( )。（分数：2.00）A.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款B.为保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给居民的开支款 C.承包商自身原因导致返工的支付 D.批准承包商索赔的价款E.合同价解析：79.( )是 FIDIC 合同条件下合同文件的组成部分（分数：2.00）A.通用条件 B专用条件 C，投标书 B.招标文件 E中标通知书 解析：80.合同的担保形式主要有( )。（分数：2.00）A.保证 B.预付款C.抵押 D.质押 E.保险解析：
