1、建设工程合同管理-297 及答案解析(总分：109.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投标人应当是( )。A施工合同的发包人B施工合同的承包人C施工合同的发包人和承包人D工程项目的代建方和施工合同的发包人（分数：1.00）A.B.C.D.2.设计招标的特点是( )。A让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C设计投标书的竞争D设计费用的竞争（分数：1.00）A.B.C.D.3.工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。A免除了承包人的设计
2、责任 B责任由工程师承担C设计责任由发包人承担 D不能免除承包人的设计责任（分数：1.00）A.B.C.D.4.下列关于施工合同履行过程中，工程保修责任说法不正确的是( )。A属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起 7 d 内派人保修B发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修C涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告采取相应的安全防范措施D质量保修完成后，由工程师组织验收（分数：1.00）A.B.C.D.5.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则
3、修改资料责任应由( )来承担。A委托方 B设计单位 C监理工程师 D主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.6.工程项目中使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到( )书面同意方可运至现场。A发包人 B工程师 C施工承包人 D设备供应商（分数：1.00）A.B.C.D.7.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C.D.8.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下，( )，标志着设计人为合同项目的服务结束。A完成设计变
4、更 B交付设计文件C设计文件审查通过 D委托专业建设工程设计完成施工安装验收（分数：1.00）A.B.C.D.9.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.C.D.10.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照中华人民共和国合同法的规定，承包人行使的是(
5、 )。A不安抗辩权 B先履行抗辩权C同时履行抗辩权 D后履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.11.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。A组织对设计文件的审查、鉴定和验收B办理设计文件的报批手续C选定设计文件依据的设计规范D为现场的设计人提供必要的工作条件（分数：1.00）A.B.C.D.12.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。A预算平均工日产值 B概算平均工日产值C估算平均工日产值 D实际平均工日产值（分数：1.00）A.B.C.D.13.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价、政府指导价的
6、合同，在合同的交付期限内，政府对价格调整时，按照( )计价。A原价格 B交付时价格C原价格和交付时价格高者 D原价和交付价格低者（分数：1.00）A.B.C.D.14.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。A采购方 B供货方C采购方和供货方共同 D施工承包人（分数：1.00）A.B.C.D.15.因建设工程施工合同无效、终止，导致( )无效、终止。A建设监理委托合同 B分包合同C建设工程勘察合同 D建设工程设计合同（分数：1.00）A.B.C.D.16.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，正
7、程师认可后实施，其防护措施费由( )。A发包人承担B承包人承担C发包人和承包人共同分担D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B.C.D.17.( )是指合同当事人双方任何一万均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。A有偿合同 B无偿合同 C要式合同 D不要式合同（分数：1.00）A.B.C.D.18.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C由谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B.C.D.19.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在
8、缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.20.无效合同从( )无效。A仲裁机构裁定书确定之、日起 B人民法院判决书确定之日起C从订立之日起 D当事人一方主张该合同无效起（分数：1.00）A.B.C.D.21.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。A投标有效 B投标无效，退还其投标保证金C由评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D.2
9、2.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标入主持，所有投标人均应参加D招标入主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C.D.23.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。 A只能要求债务人履行债务 B只能要求保证人履行债务 C不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D.24.施工合同示范文本规定，( )是承包人应当完成的工作。A办理土地征用、平整施工场地
10、B办理施工许可证C组织图纸会审 D做好施工现场地下管线的保护工作（分数：1.00）A.B.C.D.25.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B.C.D.26.某招标项目的评标委员会成员为 7 人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为 4 人，这样 ( )招标投标法对评标委员会组成人员的规定。A不符合 B符合C公开招标时符合 D邀请招标时不符合（分数：1.00）A.B.C.D.27.承包人可索赔的设备费用不包括( )。A设备租赁费 B机械台班费C机械折
11、旧费 D工作效率降低的损失费（分数：1.00）A.B.C.D.28.依照监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( )。A因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B合同专用条款内约定的监理人工作C因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作D因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作（分数：1.00）A.B.C.D.29.在合同执行过程中，承包方认为业主不合理要求导致自己损失，要求对方补偿，而业主不同意，承包商要求监理工程师解决，此时，承包商应该( )。A终止原合同 B继续施工，但自己认为有问题部分停止C以应有
12、的精力继续施 T D等待监理工程师处理决定（分数：1.00）A.B.C.D.30.委托监理合同的生效之日是( )。A合同签订之日 B监理人员进入现场之日C监理工程开工之日 D登记手续生效之日（分数：1.00）A.B.C.D.31.某建设工程物资采购合同，采购方向供贷方交付定金 4 万元。由于供贷方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供贷方支付( )万元承担违约责任。A4 B8 C10 D14（分数：1.00）A.B.C.D.32.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D
13、承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B.C.D.33.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.34.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。A是否有针对材料供应商设 B是否有针对外地区和外系统设立C是否有针对联合体投标者设立 D是否有针对一揽子交钥匙工程设立（分数：1.00）A.B.C.D.35.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应，材料使用前需要进行检验时，由( )。A发包人负责检验，并承担费用 B发包人负责检验，费用由承包人承担C承包人
14、负责检验，并承担费用 D承包人负责检验，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.36.委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。A7 B14 C42 D48（分数：1.00）A.B.C.D.37.监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应( )。A由业主负责提供 B向业主付费索取C由监理单位自费收集 D向设计单位付费索取（分数：1.00）A.B.C.D.38.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
15、C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.39.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。A合同约定了履行顺序 B由同一双务合同产生互负的对价给付债务C应当后履行的对价给付是可能履行的义务 D应当先履行合同一方经营状况严重恶化（分数：1.00）A.B.C.D.40.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。A有效，但应由采购员向乙公司支付货款B有效，由
16、甲施工企业向乙公司支付货款C无效，由采购员向乙公司支付货款D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B.C.D.41.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。A原价格 B交付时价格C原价格和交付时价格的高者 D原价和交付价格的低者（分数：1.00）A.B.C.D.42.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。A承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B发包人承担追加的合同价款，工期顺延C承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延（分数：1.00）A.B.C.D.43.公开招标在开标时，
17、应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C.D.44.FIDIC施工合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，该单位是( )。A由业主选定，与总包商签订合同 B由总包商选定，与业主签订合同C由工程师选定，与业主签订合同 D由业主选定，与工程师签订合同（分数：1.00）A.B.C.D.45.监理招标的标的是( )。A监理服务 B监督管理 C协调管理 D咨询服务（分数：1.00）A.B.C.D.46.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合
18、同示范文本通用条款规定，( )。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.48.依据合同法相关规定，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是(
19、 )。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC 合同条件适用于( )。A单价合同 B总价合同C以任何方式计价的合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.50.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，属于附加的监理工作是( )。A调解合同争议B发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间（分数：1.00）A.B.C.D
20、.二、多项选择题(总题数：30，分数：59.00)51.由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。（分数：2.00）A.改变原定的施工顺序B.改变原定的时间安排C.任何工作质量的变更D.增加任何合同约定的工作内容E.工程任何部分标高的改变52.按照建设工程设计合同(示范文本)有关违约责任规定，下列描述中不正确的是 ( )。（分数：2.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约
21、处理限于定金不退还D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费E.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费53.在 FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在( )。（分数：2.00）A.是否由承包商选定B.是否与承包商订立合同C.是否可能由业主直接付款D.是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作E.承包商是否收取管理费54.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。（分数：2.00）A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生地
22、震后的修复费用E.发生火灾后的修复费用55.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭对专门性问题认为需要进行证据鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.发包人指定的B.当事人约定的C.仲裁庭指定的D.政府建设主管部门指定的E.工程师指定的56.FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就 ( )发布变更指令。（分数：2.00）A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变原定施工顺序和时间安排E.改变任何工作的质量57.根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（分数
23、：2.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.必须经当事人协商一致E.通知自到达对方时生效58.按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包人停工损失E.承包方人员伤亡59.违反合同承担责任的形式有( )等。（分数：2.00）A.违约金B.返还财产C.赔偿金D.追缴财产E.继续履行60.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.同类工程施
24、工经历B.财务状况C.企业信誉D.环境管理体系E.项目经理资质要求61.工程建设施工的分包合同当事人包括( )。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.分包单位E.施工单位62.缔约过失责任的构成应具备( )等条件。（分数：2.00）A.一方有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.当事人未按合同约定履行义务E.合同已经成立63.评标报告的内容有( )。（分数：2.00）A.招标公告B.评标规则C.评标情况说明D.推荐合格的中标人E.对各个合格投标书的评价64.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.
25、直方图法E.化学试验65.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（分数：2.00）A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.投标人的工程经验E.对工程总投资的影响66.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：2.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为代理人或被代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力67.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：1.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.理解业主的意图E.派驻现场监理人员的
26、素质68.仲裁协议包括的内容有( )。（分数：2.00）A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.所选定的仲裁委员会E.双方争议的解决方式69.FIDIC 施工合同履行过程中，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给业主带来损失的款额的情况有( )。（分数：2.00）A.折价接收部分有缺陷工程B.不合格材料和工程的重复检验C.承包商没有改正忽视质量的错误行为D.不可抗力事件对已完工程造成的损失E.承包商未按期竣工70.FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题
27、的损失D.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E.分包商的雇员因执行合同而引起的行为71.不具备建设项目申请施工许可证条件的有( )。（分数：2.00）A.未办理该建筑工程用地批准手续B.建设资金未落实C.已经确定施工企业D.施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求E.在城市规划区的建筑工程，未取得建设工程规划许可证72.依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.施工协调的主持权E.承包人索赔要求的审核权73.担保是指当事人
28、根据( )，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。（分数：2.00）A.法律规定B.委托代理C.保险合同D.双方约定E.公证机关规定74.( )是法人应具备的条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产和经费C.必须是国有或集体企业D.有自己的名称、组织机构和场所E.能独立地承担民事责任75.施工合同通用条款规定属于发包人应完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理土地征用B.确定水准点与坐标控制点C.开通施工场地与城乡公共道路的通道D.办理施工许可证E.取得安全生产许可证76.代理的种类有( )。（分数：2.00）A.法定代理B.指定代理C.越权代理D.委托代理E.无权
29、代理77.下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。（分数：2.00）A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议E.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书78.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.仲裁庭指定的E.当事人约定的79.依据 FIDIC施工合同条件规定，工程师的职权范围包括( )
30、。（分数：2.00）A.修改进度计划B.控制使用暂列金额C.批准工程分包并审查分包商资质D.审查承包商索赔要求E.发布变更指令80.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（分数：2.00）A.双方必须协商签订延期支付协议B.发包人承担违约责任C.可协议将该工程折价D.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息E.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖建设工程合同管理-297 答案解析(总分：109.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.我国建设工
31、程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投标人应当是( )。A施工合同的发包人B施工合同的承包人C施工合同的发包人和承包人D工程项目的代建方和施工合同的发包人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的是建筑工程一切险的投标人。我国建设工程施工合同(示范文本)规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，常用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投标建设工程一切险。2.设计招标的特点是( )。A让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C设计投标书的竞争D设计费用的竞争（分数：1.00）A.B. C
32、.D.解析：3.工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。A免除了承包人的设计责任 B责任由工程师承担C设计责任由发包人承担 D不能免除承包人的设计责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.下列关于施工合同履行过程中，工程保修责任说法不正确的是( )。A属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起 7 d 内派人保修B发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修C涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告采取相应的安全防范措施D质量保修完成后，由工程师组织验收（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5
33、.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。A委托方 B设计单位 C监理工程师 D主管部门（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.工程项目中使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到( )书面同意方可运至现场。A发包人 B工程师 C施工承包人 D设备供应商（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.
34、C. D.解析：8.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下，( )，标志着设计人为合同项目的服务结束。A完成设计变更 B交付设计文件C设计文件审查通过 D委托专业建设工程设计完成施工安装验收（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.某工
35、程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照中华人民共和国合同法的规定，承包人行使的是( )。A不安抗辩权 B先履行抗辩权C同时履行抗辩权 D后履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。A组织对设计文件的审查、鉴定和验收B办理设计文件的报批手续C选定设计文件依据的设计规范D为现场的设计人提供必要的工作条件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。A预算平均工日产值 B
36、概算平均工日产值C估算平均工日产值 D实际平均工日产值（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价、政府指导价的合同，在合同的交付期限内，政府对价格调整时，按照( )计价。A原价格 B交付时价格C原价格和交付时价格高者 D原价和交付价格低者（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。A采购方 B供货方C采购方和供货方共同 D施工承包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.因建设工程施工合同无效、终止，导致( )无效、终止
37、。A建设监理委托合同 B分包合同C建设工程勘察合同 D建设工程设计合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 合同的分类16.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，正程师认可后实施，其防护措施费由( )。A发包人承担B承包人承担C发包人和承包人共同分担D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.( )是指合同当事人双方任何一万均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。A有偿合同 B无偿合同 C要式合同 D不要式合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同的分类18.发包人供应的材料未通知承包人验
38、收入库后发生的损坏丢失由( )。A承包人负责 B发包人负责C由谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.无效合同从( )无效。A仲裁机构裁定书确定之、日起 B人民法院判决书确定之日起C从订立之日起 D当事人一
39、方主张该合同无效起（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。A投标有效 B投标无效，退还其投标保证金C由评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标入主持，所有投标人均应参加D招标入主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。 A只能要求债务人履行债务 B只能要求保证
40、人履行债务 C不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为连带责任保证。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。24.施工合同示范文本规定，( )是承包人应当完成的工作。A办理土地征用、平整施工场地 B办理施工许可证C组织图纸会审 D做好施工现场地下管线的保护工作（分数：
41、1.00）A.B.C.D. 解析：25.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。A原设计单位同意 B发包人和承包人的协商解决C报规划管理部门审批 D总监理工程审核批准（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.某招标项目的评标委员会成员为 7 人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为 4 人，这样 ( )招标投标法对评标委员会组成人员的规定。A不符合 B符合C公开招标时符合 D邀请招标时不符合（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.承包人可索赔的设备费用不包括( )。A设备租赁费 B机械台班费C机械折旧费 D工作效率降低的损失费（分数：1.00）A
42、.B.C.D. 解析：28.依照监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是( )。A因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B合同专用条款内约定的监理人工作C因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作D因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.在合同执行过程中，承包方认为业主不合理要求导致自己损失，要求对方补偿，而业主不同意，承包商要求监理工程师解决，此时，承包商应该( )。A终止原合同 B继续施工，但自己认为有问题部分停止C以应有的精力继续施 T D等待监理工程
43、师处理决定（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：30.委托监理合同的生效之日是( )。A合同签订之日 B监理人员进入现场之日C监理工程开工之日 D登记手续生效之日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.某建设工程物资采购合同，采购方向供贷方交付定金 4 万元。由于供贷方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供贷方支付( )万元承担违约责任。A4 B8 C10 D14（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 订购产品的交付32.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协
44、商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B. C.D.解析：33.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：34.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。A是否有针对材料供应商设 B是否有针对外地区和外系统设立C是否有针对联合体投标者设立 D是否有针对一揽子交钥匙工程设立（分数：1.00）A.B. C.D.解析：35.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应，材料使用前需要进行检验时，由( )。A发包人负责检验，并承担费用 B发包
45、人负责检验，费用由承包人承担C承包人负责检验，并承担费用 D承包人负责检验，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：36.委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。A7 B14 C42 D48（分数：1.00）A.B.C. D.解析：37.监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应( )。A由业主负责提供 B向业主付费索取C由监理单位自费收集 D向设计单位付费索取（分数：1.00）A. B.C.D.解析：38.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价
46、金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。39.同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。A合同约定了履行顺
47、序 B由同一双务合同产生互负的对价给付债务C应当后履行的对价给付是可能履行的义务 D应当先履行合同一方经营状况严重恶化（分数：1.00）A.B. C.D.解析：40.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。A有效，但应由采购员向乙公司支付货款B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C无效，由采购员向乙公司支付货款D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：1.00）A.B. C.D.解析：41.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。A原
48、价格 B交付时价格C原价格和交付时价格的高者 D原价和交付价格的低者（分数：1.00）A.B. C.D.解析：42.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。A承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B发包人承担追加的合同价款，工期顺延C承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 工程师对隐蔽工程重新验收合格，发包人承担追加的合同价款，工期顺延。43.公开招标在开标时，应当由( )。A招标监督机构主持，所有投标人均应参加B招标监督机构主持，投标人自愿参加C招标人主持，所有投标人均应参加D招标人主持，投标人自愿参加（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 公开招标在开标时，应当由招标人主持，所有投标人均应参加。44.FIDIC施工合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，该单位是( )。A由业主选定，与总包商签订合同
