1、注册建造师二级建设工程施工管理（施工成本管理）-试卷 16 及答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.单项选择题共 70 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.某工程项目采用单价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时( )。（分数：2.00）A.按照招标工程量清单中的工程量计算B.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核实后的工程量计算3.某工程项目采用工程量清单方式招标
2、并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应( )。（分数：2.00）A.按照工程量清单中的工程量计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算D.按承包人提交的已完工程量计算4.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应( )。（分数：2.00）A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人
3、核准的工程量计算5.在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的( )天内，向发包人提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为承包人对该事项不存在调整价款要求。（分数：2.00）A.7B.14C.21D.286.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该( )。（分数：2.00）A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整7.合同工程实施期间，如果出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应
4、按( )的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。（分数：2.00）A.实际施工的项目特征B.设计图纸的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价8.合同工程实施期间，如果出现招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照( )的规定调整合同价款。（分数：2.00）A.变更价款B.计价规范C.合同约定D.措施项目清单9.某混凝土工程招标清单工程量为 400m 3 ，综合单价为 300 元m 3 。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为 300m 3 。合同约定当实际工程量减少 15时可调整单价，调价系数为 12。该混凝土工程的实际工程费用为
5、( )万元。（分数：2.00）A.900B.1080C.1200D.144010.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后 2 天内，发包人未确认也未提出修改意见，则( )。（分数：2.00）A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告11.根据现行合同价款的调整要求，承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料或工程设备价格变化的范围和幅度，如没有约定，则单价变化超过( )时，超过部分应做相应的调整。（分数：2.00）A.5B.10C.15D.2012.某工程合同
6、价为 1000 万元，合同约定：物价变化时合同价款调整采用价格指数法，其中固定要素比例为 03，调价要素为人工费、钢材、水泥三类，分别占合同价的比例为 02、015、035，结算时价格指数分别增长了 20、15、25，则该工程实际价款的变化值为( )万元。（分数：2.00）A.125B.150C.175D.20013.2013 年 5 月实际完成的某工程按 2012 年 5 月签约时的价格计算，工程价款为 1000 万元，该工程固定要素的系数为 02，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了 10外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的 50，按价格指数调整公式法计算，则该工程实际价款变化值为
7、( )万元。（分数：2.00）A.20B.30C.40D.5014.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在( )个工作日内予以答复，否则视为已经认可。（分数：2.00）A.1B.3C.7D.1415.施工期间，如果承包人未经发包人核对即自行采购新材料，采购完成后才报发包人确认调整合同价款的，则( )。（分数：2.00）A.发包人应按承包人采购材料予以批准B.发包人全部不予批准C.发包人不同意，则不作调整D.发包人部分予以批准16.发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由( )依法组织招标选择专业分包人，并接受有
8、管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。（分数：2.00）A.承包人B.发包人C.承发包双方D.招标代理机构二、多项选择题(总题数：16，分数：32.00)17.多项选择题共 25 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_18.合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，承发包双方应在合同条款中约定的内容包括( )。（分数：2.00）A.工程价款的调整因素与调整方法B.工程质量保证金的扣留方式C.施工索赔与现场签证的程序D.承担计价风险的内容、范围E.工程价款争议的工程造价鉴定人19.建设工
9、程工程量清单计价规范 GB50500-2013 中规定，对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容B.工程量清单中的工程量一般不具备合同约束力C.工程量清单中的工程量具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整20.某工程采用公开招标的方式进行招标，按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，该工程合同价款的约定应遵循的规定包括( )。（分数：2.00）A.合同价款应在中标通知书发出之日起 30 日内约定B.合
10、同价款约定只需约定工程价款的计算与结算方式C.合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准21.发生下列( )事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。（分数：2.00）A.工程变更B.工程量清单缺项C.现场签证D.材料涨价E.工程内容描述不符22.价格调整公式为： （分数：2.00）A.P 代表需调整的价格差额B.B 1 、B 2 B n 代表各可调因子的权重C.A 代表不调价部分的权重D.F 01 、F 02 F On 代表可调因子的现行价格指数E.F t1 、F t1 F
11、 tn 代表各可调因子的基本价格指数23.在价格调整公式中，P 0 代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有( )。（分数：2.00）A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额E.预付款的支付和扣回24.在合同工程履行期间，因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.工程本身损害由发包人承担D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担E.不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期25.在合同工程履行
12、期间，由于承包人原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务26.在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付B.新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价C.工程量偏差超过 15时应调整增加部分的综合单价D.发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付E.剩余的暂列金额余额归发包人所有27.某合同工程履行期
13、间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.工程量偏差在 15以内，采用已标价项目的综合单价B.工程量增加 15以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加 15以上时，增加部分的综合单价应予调低D.工程量减少 15以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高E.工程量减少 15以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低28.在分部分项工程费用的调整中，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，承包人可以根据( )得到有合法依据的市场价格
14、提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。（分数：2.00）A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则D.市场调查E.计价办法29.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有( )。（分数：2.00）A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价D.总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整30.根据标准施工招标文件中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生下列
15、( )事项，承包人可以向发包人同时索赔费用和利润。（分数：2.00）A.承包人遇到不利物质条件B.发包人要求承包人提前竣工C.法律变化引起的价格调整D.发包人原因导致试运行失败的E.发包人原因导致的工程缺陷和损失31.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有( )。（分数：2.00）A.修正费用法B.实际费用法C.总费用法D.修正总费用法E.实物费用法32.某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工 1 个月，由此承包人可索赔的费用有( )。（分数：2.00）A.窝工费B.材料价格上涨费C.机械台班上涨费D.利润E.现场管理费注册建造师二级建设工程施工管
16、理（施工成本管理）-试卷 16 答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.单项选择题共 70 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.某工程项目采用单价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时( )。（分数：2.00）A.按照招标工程量清单中的工程量计算B.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算 C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核实后的工程量计算解析：解析：采用单价合同时，工程量清单是合同文件必不可少的
17、组成内容，其中的工程量一般不具备合同约束力(量可调)。施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。故本题目中分项工程的工程量不应采用工程量清单中的量(选项 A)。按照单价合同计量的程序，承包人提交的已完工程量应由发包人核实，双方就计量结果达成一致方可进行结算。因此，选项 C、D 表达不准确。3.某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应( )。（分数：2.00）A.按照工程量清单中的工程量
18、计算B.按承包人实际完成的工程量计算C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算 D.按承包人提交的已完工程量计算解析：解析：采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量的计量参照单价合同的计量规定，参照第 1 题的解析，选项 A、D 不正确。施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算；因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。在选项 B 和 C 中，承包人实际完成的工程量中可能包含不应予以计量的部分，因此，C 表达得更准确。4.某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方
19、式分包形成的总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现，因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量，则进行该分项工程计量时应( )。（分数：2.00）A.按照合同中的工程量计算B.按变更后的工程量计算 C.按承包人提交的已完工程量计算D.按发包人核准的工程量计算解析：解析：采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。因此，该分项工程计量应按变更后的工程量计算。5.在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的( )天内，向发包人提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为
20、承包人对该事项不存在调整价款要求。（分数：2.00）A.7B.14 C.21D.28解析：6.某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该( )。（分数：2.00）A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整 D.调增的予以调整，调减的不予调整解析：7.合同工程实施期间，如果出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且由此导致工程造价增减变化的，应按( )的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。（分数：2.00）A.实际施工的项目特征 B.设计图纸
21、的项目特征C.招标工程量清单D.暂估价解析：8.合同工程实施期间，如果出现招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照( )的规定调整合同价款。（分数：2.00）A.变更价款B.计价规范 C.合同约定D.措施项目清单解析：9.某混凝土工程招标清单工程量为 400m 3 ，综合单价为 300 元m 3 。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为 300m 3 。合同约定当实际工程量减少 15时可调整单价，调价系数为 12。该混凝土工程的实际工程费用为( )万元。（分数：2.00）A.900B.1080 C.1200D.1440解析：解析：由于混凝土工程
22、实际工程量减少了工程量清单工程数量的 15，减少后剩余部分的综合单价需要调整，故该混凝土工程的价款为：30030012=1080 万元10.根据计日工的有关要求，当承包人按照规定程序提交计日工项目现场签证报告后 2 天内，发包人未确认也未提出修改意见，则( )。（分数：2.00）A.承包人提交的现场签证报告已被发包人认可 B.承包人重新提交现场签证报告C.承包人修改后重新提交现场签证报告D.承包人放弃提交现场签证报告解析：11.根据现行合同价款的调整要求，承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料或工程设备价格变化的范围和幅度，如没有约定，则单价变化超过( )时，超过部分应做相应的调整
23、。（分数：2.00）A.5 B.10C.15D.20解析：12.某工程合同价为 1000 万元，合同约定：物价变化时合同价款调整采用价格指数法，其中固定要素比例为 03，调价要素为人工费、钢材、水泥三类，分别占合同价的比例为 02、015、035，结算时价格指数分别增长了 20、15、25，则该工程实际价款的变化值为( )万元。（分数：2.00）A.125B.150 C.175D.200解析：解析：由价格调整公式得：1000(03+0212+015115+035125)一 1=150 万元，故选择 B。13.2013 年 5 月实际完成的某工程按 2012 年 5 月签约时的价格计算，工程价款
24、为 1000 万元，该工程固定要素的系数为 02，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了 10外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的 50，按价格指数调整公式法计算，则该工程实际价款变化值为( )万元。（分数：2.00）A.20B.30C.40 D.50解析：解析：因为该工程固定要素的系数为 02，所以可调部分的系数为 08，又由于钢材费用占调值部分的 50，则钢材费用的系数应为 04。计算式为：100002+0850(1+10)+0850一 1=40 万元，故选择 C。14.施工期间，需要进行价格调整的材料，承包人在采购前应将材料单价和采购数量报发包人核对，发包人应在( )个工作日内予以
25、答复，否则视为已经认可。（分数：2.00）A.1B.3 C.7D.14解析：15.施工期间，如果承包人未经发包人核对即自行采购新材料，采购完成后才报发包人确认调整合同价款的，则( )。（分数：2.00）A.发包人应按承包人采购材料予以批准B.发包人全部不予批准C.发包人不同意，则不作调整 D.发包人部分予以批准解析：16.发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由( )依法组织招标选择专业分包人，并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。（分数：2.00）A.承包人B.发包人C.承发包双方 D.招标代理机构解析：二、多项选择题(总题数：16，分数：32.00)1
26、7.多项选择题共 25 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解析：18.合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，承发包双方应在合同条款中约定的内容包括( )。（分数：2.00）A.工程价款的调整因素与调整方法 B.工程质量保证金的扣留方式 C.施工索赔与现场签证的程序 D.承担计价风险的内容、范围 E.工程价款争议的工程造价鉴定人解析：解析：合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，承发包双方应在合同条款中约定的内容包括预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式，安全文明施工措施费的支付计划
27、，使用要求，工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间，工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间，施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间，承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法，工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间，工程质量保证金的数额、扣留方式及时间，违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间等。所以 A、B、C、D 正确。工程价款争议的工程造价鉴定人是由仲裁机构或法院委托的，与发承包双方均无关。所以 E 不正确。19.建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013 中规定，对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。下列关于单价合同的表述中正确的是( )
28、。（分数：2.00）A.工程量清单是合同文件必不可少的组成内容 B.工程量清单中的工程量一般不具备合同约束力 C.工程量清单中的工程量具备合同约束力D.固定单价合同中的综合单价无论条件如何变化均不予调整E.固定单价合同中的综合单价在约定条件外可以调整 解析：解析：采用单价合同形式时，工程量清单是合同文件必不可少的组成内容，其中的工程量一般不具备合同约束力(量可调)，工程款结算时按照合同中约定应予计量并实际完成的工程量计算进行调整。因此，选项 A、B 正确。在固定单价合同中，合同约定的工程量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，不予调整，工程量允许调整；工程量清单项目综合单价在约定的条件外，允许
29、调整，但调整的方式、方法应在合同中约定。因此，选项 E 正确。20.某工程采用公开招标的方式进行招标，按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，该工程合同价款的约定应遵循的规定包括( )。（分数：2.00）A.合同价款应在中标通知书发出之日起 30 日内约定 B.合同价款约定只需约定工程价款的计算与结算方式C.合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定 D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准 解析：解析：清单计价规范规定了合同价款约定在依据、时间等方面的要求，因此 A、C 正确。合同价款约定应包括预付款、
30、安全文明施工费、工程计量与支付、工程价款调整、索赔与现场签证、计价风险、竣工结算、工程质量保证金等方面的内容，因此 B 不正确。在招投标过程中，招标为要约邀请，投标人投标是要约行为，发放中标通知书为招标人承诺，承诺的内容应与要约的内容一致，投标人应受投标文件的约束，因此签订合同时如招标文件与中标人的投标文件不一致，应以中标人的投标文件为准，故 E 正确。21.发生下列( )事项时，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。（分数：2.00）A.工程变更 B.工程量清单缺项 C.现场签证 D.材料涨价 E.工程内容描述不符解析：22.价格调整公式为： （分数：2.00）A.P 代表需调整的价格差额
31、 B.B 1 、B 2 B n 代表各可调因子的权重 C.A 代表不调价部分的权重 D.F 01 、F 02 F On 代表可调因子的现行价格指数E.F t1 、F t1 F tn 代表各可调因子的基本价格指数解析：解析：F t1 、F t2 F tn 代表各可调因子的现行价格指数，F 01 、F 02 F 0n 代表各可调因子的基本价格指数，故选择 A、B、C。23.在价格调整公式中，P 0 代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有( )。（分数：2.00）A.价格调整 B.质量保证金扣留和支付 C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额 E.预付
32、款的支付和扣回 解析：解析：由价格调整公式，P。代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内。故选择 A、B、D、E。24.在合同工程履行期间，因不可抗力事件导致的合同价款和工期调整，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.工程修复费用由承包人承担B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担C.工程本身损害由发包人承担 D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担 E.不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期 解析：25.在合同工程履行期间，由于承包人
33、原因导致的误期赔偿，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人索取误期赔偿费，工期顺延B.发包人索取误期赔偿费，工期不顺延 C.误期赔偿费应在进度款中扣除D.误期赔偿费应在结算款中扣除 E.承包人支付误期赔偿费，可以免除相关责任和义务解析：26.在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付 B.新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价C.工程量偏差超过 15时应调整增加部分的综合单价 D.发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付 E.剩余的暂列金额余额归发包人所有 解析：27.某合同工
34、程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.工程量偏差在 15以内，采用已标价项目的综合单价 B.工程量增加 15以上时，增加部分的综合单价应予调高C.工程量增加 15以上时，增加部分的综合单价应予调低 D.工程量减少 15以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高 E.工程量减少 15以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低解析：解析：对于任一招标工程量清单项目，如果因工程变更等原因导致工程量偏差超过 15，调整的原则为：当工程量增加 15以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予
35、调低；当工程量减少 15以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。故选择 A、C、D。28.在分部分项工程费用的调整中，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，承包人可以根据( )得到有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。（分数：2.00）A.报价浮动率B.变更工程资料 C.计量规则 D.市场调查 E.计价办法 解析：29.某工程施工期间发生工程变更，导致措施项目费用调整，下列调整措施正确的有( )。（分数：2.00）A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动 B.安全文明施工费按照实际发生
36、变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照已标价工程量清单项目的规定确定单价 D.总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目调整 E.承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人，视为放弃调整 解析：30.根据标准施工招标文件中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生下列( )事项，承包人可以向发包人同时索赔费用和利润。（分数：2.00）A.承包人遇到不利物质条件B.发包人要求承包人提前竣工C.法律变化引起的价格调整D.发包人原因导致试运行失败的 E.发包人原因导致的工程缺陷和损失 解析：31.合同工程履行期间发生索赔事项，承包商确定索赔费用的方法有( )。（分数：2.00）A.修正费用法B.实际费用法 C.总费用法 D.修正总费用法 E.实物费用法解析：32.某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工 1 个月，由此承包人可索赔的费用有( )。（分数：2.00）A.窝工费 B.材料价格上涨费 C.机械台班上涨费 D.利润E.现场管理费 解析：解析：由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。答案选择 A、B、C、E。
