1、设备监理合同管理-33 及答案解析(总分：140.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：80，分数：80.00)1.FIDIC编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立( )的项目管理模式。（分数：1.00）A.以发包人为核心B.以服务承包人为宗旨C.以工程师为核心D.以三大控制为核心2.招标人选择招标代理机构时，( )不是必须满足的条件。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”3.下列不能索赔工期的是( )。（分数：1.00）A.业主提前占有工
2、程B.不可预见的外界条件C.延误发放图纸D.延误移交施工现场4.下列各种合同中，属于单务合同的是( )。（分数：1.00）A.建设工程合同B.租赁合同C.借款合同D.赠与合同5.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行6.因违约行为造成的损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当
3、增加一定比例违约金D.请求法院增加超过违约金部分损失7.保险合同是一种( )的保障性合同。保险人享有保险费请求权是以其在保险事故发生时履行赔偿责任作为代价的。（分数：1.00）A.有偿B.双务C.单务、要式D.有偿、双务8.招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目9.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括( )。（分数：1.00）A.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现B.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现C.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰D.计划
4、实施工程的总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致10.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人11.A公司通过资产重组被另一较大的 B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B 公司不愿履行 A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。（分数：1.00）A.继续有效B.因 A公司已不存在而无效C.合同需要经过 B公司法定代表人补充签字后才有效D.需与 B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效12.当合同
5、履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在( )履行。（分数：1.00）A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地13.能够留置的财产仅限于( )。（分数：1.00）A.不动产B.动产C.专利权D.财产权14.合同法律关系的客体不包括( )。（分数：1.00）A.物B.法人C.行为D.智力成果15.业主在招标前需办理的事项不包括( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.征地许可D.平整场地16.抵押是指债务人或者第三人向债权人以( )的方式提供一定的财产为抵押物的担保方式。（分数：1.00）A.转
6、移占有B.不转移占有C.折价D.租赁17.如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由( )确认该部分条款是否可以变更。（分数：1.00）A.建设行政管理部门B.监理单位C.人民法院D.设计院18.依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.质押C.定金D.留置19.在建设工程的过程中，最常用的担保方式是( )。（分数：1.00）A.抵押B.质押C.保证D.定金20.下列属于行为的是( )。（分数：1.00）A.专有技术B.施工C.技术D.财产21.按照国家有关规定，施工合同的估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（分数：1.0
7、0）A.10B.500C.100D.20022.建设工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险23.下列不属于合同无效情形的是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C.违反法律、行政法规的强制性规定D.因重大误解订立的合同24.工程建设项目招标范围和规模标准规定必须招标的项目，其中总投资在( )万元以上必须招标。（分数：1.00）A.1000B.2000C.3000D.500025.某承诺文件超过要约规定时间 1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于
8、邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )。（分数：1.00）A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺26.能够引起合同法律关系的产生，变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.法律后果B.行为C.法律事实D.事件27.合同可变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法规C.当事人提出请求D.当事人一方违约28.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（分数：1.00）A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委
9、员会D.质量监督机构29.招标投标法要求必须招标的项目是( )。（分数：1.00）A.涉及秘密项目B.使用专有技术项目C.恢复建设项目D.利用国际援助项目30.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法律C.当事人提出请求D.当事人一方违约31.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。（分数：1.00）A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价32.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。（分数：1.00）A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行33.关于合同转让，下列说法
10、错误的是( )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利，不可转让义务C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让34.仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。（分数：1.00）A.1或 2B.1或 3C.2或 4D.3或 435.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格36.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由( )。（分数：1.00）A.权利人承担B.义务
11、人承担C.双方平均分担D.权利人承担主要费用，义务人负连带责任37.当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（分数：1.00）A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限届满38.保险合同的( )是指与保险合同的订立有利益关系的人。（分数：1.00）A.当事人B.关系人C.中间人D.委托人39.当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于( )。（分数：1.00）A.法定代理B.义务C.代为索赔D.合理索赔40.不能作为抵押物的财产是( )。（分数：1.00）A.国有土地使用权B.国有交通运输工具C.债券D.房屋41.价款
12、不明的，按订立合同时履行地的( )履行。（分数：1.00）A.市场价B.合同价C.原价D.指导价42.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任43.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。（分数：1.00）A.专业条款B.补充协议C.双方协商D.仲裁44.下列选项中不能作为抵押的是( )。（分数：1.00）A.抵押人依法有权处
13、分的国有土地使用权B.土地所有权C.抵押人所有的机器、交通工具D.抵押人的房屋及地上定着物45.关于无效合同，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.违反了法律规定的条件B.自订立起就没有法律效力C.不受到法律保护D.自宣布无效之日起无效46.承担违约责任的条件是采用( )。（分数：1.00）A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.公正原则47.( )是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。（分数：1.00）A.保险合同B.租赁合同C.委托合同D.监理合同48.设备验收阶段的监理工作不包括( )。（分数：1.00）A.启动试车B.联合试车C.性能验收D.最终验收49.某施工合
14、同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。（分数：1.00）A.订立施工合同B.开始施工C.确认无效D.下达停工令50.关于其他不合理预见的风险说法错误的是( )。（分数：1.00）A.可能包括由于费率的变化导致的外币支付部分B.法令、政策变化对工程成本的影响C.业主应承担费率变化对其不利时对工程总造价影响的风险D.若合同规定按支付日当地中央银行颁布的费率为标准，则支付时需随费率的市场浮动进行换算51.在市场经济中，合同比重降低了的是( )。（分数：1.00）A.实践合同B.计划合同C.从合同D.无偿合同52.涉及设备工程的保险合同一般可以分为( )。（分数：1.00）A.财产保险合同
15、B.人身保险合同C.财产保险合同和安全保险合同D.财产保险合同和人身保险合同53.在进行选择保险人的决策时，决定保险成本的最主要的因素是( )。（分数：1.00）A.资金的时间价值B.保险费率C.保险人的服务质量D.保险人的信誉54.关于动员预付款的扣还说法错误的是( )。（分数：1.00）A.预付款在分期支付工程进度的支付中按百分比扣减的方式偿还B.从达到合同总价的 10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除 25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减55.关于合同履行债权转让和债务转移下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.可以约定债务
16、人向第三人履行债务B.可以约定第三人向债权人履行债务C.合同当事人之间的债权债务关系可以在 A、B 两种情况下部分改变D.合同当事人之间的债权债务关系不能在 A、B 两种情况下发生改变56.合同法规定的承担责任的原则是( )。（分数：1.00）A.补偿性B.惩罚性C.限制性D.合法性57.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.后果B.行为C.法律事实D.事件58.下列不属于对招标文件核查范围的是( )。（分数：1.00）A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C.招标文件的形式是否合乎要
17、求D.是否有限制竞争的条件59.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。（分数：1.00）A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销60.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地61.委托代表人不包括( )。（分数：1.00）A.项目经理B.指定代理人C.总监代理D.招标代理机构62.关于判断承包人索赔成立的条件说法错误的是( )。（分数：1.00）A.与合同相对照，事件已经超过了承
18、包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任C.承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告D.以上条件必须具备两项或两项以上63.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.保证B.连带责任保证C.违约D.合同64.保险合同的( )，是指与保险合同的人订立或履行有一定辅助关系的人，一般是指保险代理人、保险经纪人和保险公证人。（分数：1.00）A.当事人B.关系人C.中间人D.委托人65.合同法律关系由( )三要素所构成。（分数：1.00）A.主体、客体、内容B.当事人、权利、义务C.法人、其他组织、自然人D.物、行
19、为、智力成果66.下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.公证的效力仅限于我国国内B.鉴证在我国域内和域外都有法律效力C.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同D.合同鉴证属于司法行政行为67.有关招标代理机构的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.招标代理机构有评标的专业能力B.招标代理机构必须有营业场所C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构应拥有“专家库”68.FIDIC条款中因承包商的一般违约令业主蒙受损失时，通常利用( )补偿损失。（分数：1.00）A.保留金B.履约保函C.定金D.违约金69.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，
20、( )。（分数：1.00）A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B.仲裁机构可裁定变更该合同C.仲裁机构可裁定撤销该合同D.应移交法院判定变更该合同70.在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是( )。（分数：1.00）A.遇价格上涨，按原价执行；价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行；价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按新价执行D.无论价格上涨还是下降都按原价执行71.保证合同的主体是( )。（分数：1.00）A.保证人和主合同中的债权人B.保证人和主合同中的债务人C.债务人和主合同中的债权人D.保证人和债务人72.合
21、同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后73.业主选定指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.指定分包商的能力符合要求B.工程师认可C.保证承包商的利益不受侵害D.通过招标方式公平选择74.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许( )。（分数：1.00）A.投标人更改投标书的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员会对投标书中的错误加以修正D.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法75.初步设计完成后的大型复杂工程，应采用(
22、 )合同。（分数：1.00）A.固定总价B.固定单价C.可调单价D.估价工程量单价76.保险合同的( )是指享有合同权利并承担合同义务的人，包括保险人和投保人。（分数：1.00）A.当事人B.关系人C.中间人D.委托人77.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按( )确定。（分数：1.00）A.该部分工程的价值B.减少的工程价值乘以规定费率C.合同价的减少的一半D.节省的承包单位的直接费的一半78.在可以顺延工期的情况下，只有( )才有权要求承包人采取赶工措施按期或提前完成。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.业主D.规划部门79.下列不属于对投标人资
23、格审查的条件是( )。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B.不得限制承包工作范围的合同界限C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标80.公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否( )。（分数：1.00）A.编制招标文件B.进行资格预审C.进行公开开标D.组织现场考察二、B多项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)81.合同转让中债权不转让包括( )。（分数：2.00）A.根据合同性质不得转让B.根据当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.依据合同目的不得转让E.依据合同形式不得转让82.合同鉴证应当审查的主要内容包括(
24、 )。（分数：2.00）A.不真实、不合法的合同B.不能及时鉴证，当事人不能等待的合同C.申请材料不齐全，告知补正却没有补正的合同D.其他依法能够补正的合同E.合法、真实的合同83.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：2.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止84.如果合同设备经过性能监测试验未能达到合同约定的一项或多项性能保证指标，可以根据缺陷或技术指标试验值与供货方在合同内的承诺值偏差程度，依照下列( )原则区别对待。（分数：2.00）A.在不
25、影响合同设备安全、可靠运行的前提下，如有个别小缺陷，供货方在双方商定的时间内免费修理，采购人则可同意签署初步验收证书B.如果第一次性能验收试验达不到合同规定的一项或多项性能保证值，双方应共同分析原因，澄清责任，有责任一方采取措施，并在第一次验收试验后合同约定的时间内进行第二次验收试验。如能顺利通过，则签署初步验收证书C.在第二次验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到合同规定的性能保证值，依照责任的原因区别对待D.在合同设备稳定运行规定的时间后，如果由于采购人原因造成性能验收试验的延误超过约定的期限，采购人也应签署设备初步验收证书，视为初步验收合格E.最终验收在合同内应约定具体的设备保证期限，
26、保证期从签发初步验收证书之日起开始计算85.根据约定的内容和时间，发包人应分阶段或一次性完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理土地征用、拆迁补偿、平整安装调试场地等工作，使安装调试场地具备安装调试条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.将安装调试所蓄水、电、电讯线路从安装调试场地外部接至约定地点，并保证安装调试期间的需要C.开通安装调试场地与城乡公共道路的通道以及约定的安装调试场地内的主要交通干道，满足安装调试运输的需要，保证安装调试期间的畅通D.向承包人提供安装调试场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确，对资料的 真实性负责E.安装调试前，供货人的技术人员应向安装
27、调试施工人员进行技术交底，讲解和示范要进行工作的程序和方法86.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。（分数：2.00）A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.被代理人或代理人死亡E.代理关系消失87.施工阶段监理的内容包括( )。（分数：2.00）A.协助委托人选择承包人、组织设计、施工、设备采购等招标B.技术监督和检查C.施工管理D.方案的成本效益分析E.索赔管理88.合同中的免责条款失效的情况包括( )。（分数：2.00）A.因不可抗力造成损失B.因过失但造成过失不大的C.故意造成对方财产损失的D.造成对方人身伤害的E.
28、因重大过失造成对方财产损失的89.根据代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（分数：2.00）A.委托代理B.法定代理C.招标代理D.指定代理E.无权代理90.下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.债务抵消可分为约定债务抵消和法定债务抵消B.合同解除可分为约定解除与法定解除C.合同解除后，已经履行的当事人不可以要求恢复原状，但可以采取补救措施，并有权要求赔偿损失D.当发出解除通知时合同解除E.合同协商解除与合同约定解除权的解决都导致合同的真正解除91.在设备工程实施中，如果需要运输的货物是大批量的，则应做好物资供应计划，并根据自己的物资供应计划向运输部门申报运输计划。在合同的履行中
29、还应特别注意的问题有( )。（分数：2.00）A.做好货物的包装B.应及时交付和领取托运的货物C.对特种货物和危险货物的运输应做好准备工作D.出现应由承运人承担的责任应及时索赔E.运费的支出92.代理的特征是( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限内实现代理行为B.以被代理人的名义实施行为C.在被代理人的权限范围内独立表现自己意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人需与被代理人协商才能进行代理93.下列可以进行抵押的财产包括( )。（分数：2.00）A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.耕地的土地使用权E.抵押人依法有权处理的土地使用权94.合同法律关系包
30、括( )。（分数：2.00）A.主体B.客体C.法律事实D.内容E.权利与主务95.关于监理履行合同的监督控制说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先得到委托人的认可B.监理人调换总监理工程师时，必须经委托人同意C.监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告D.委托人可以按规定要求监理人对重大问题提交专项报告E.合同专用条款或监理人的投标书中，应明确总监理工程师、监理机构派驻现场人员96.监理单位的投标书由( )组成。（分数：2.00）A.技术建议书B.承接监理任务意向书C.投标说明书D.财务建议书E.监理单位概况97.关于资格预审合格的条件说法正确的是
31、( )。（分数：2.00）A.必须满足规定的必要合格条件和附加合格条件B.合格标准有三种C.不限制合格者数量的方式规定满足 80%以上部分的潜在投标人均被视为合格D.限制合格者数量的方式的缺点是如果投标者太多，增加了评标的工作量E.投标人必须满足必要合格条件和附加合格条件98.确定变更价款的原则包括( )。（分数：2.00）A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类
32、似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行99.下列属于招标公告的内容是( )。（分数：2.00）A.招标单位名称B.建设项目资金来源C.购买资格预审文件的有关事项D.招标须知E.资格预审须知100.建设行政主管部门核查的内容主要包括( )。（分数：2.00）A.对招标代理机构的核查B.对招标人的核查C.对投标人资格审查文件的核查D.对招标文件的核查E.对招标程序的核查101.关于合同撤销权说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题B.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起 1年未行使撤销权，该权消灭C.具有撤销权的当
33、事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权D.合同撤销的后果与合同无效的后果不同E.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提102.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件是( )。（分数：2.00）A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件E.双方来往的信件和书面文件103.质押可以分为( )。（分数：2.00）A.动产质押B.权利质押C.资产质押D.货物质押E.资本质押104.导致合同的权利义务关系中止的情形包括( )。（分数：2.00）A.债务已按约定履行B.合同解除C.
34、合同中止D.合同撤销E.债务人依法将标的物提存105.无权代理包括( )。（分数：2.00）A.没有代理权B.超越代理权C.被代理人行使追认权后D.代理权终止E.在代理人授权范围内独立行使个人意志106.施工合同范本中将工程变更分为( )。（分数：2.00）A.工程设计变更B.实质性变更C.非实质性变更D.其他变更E.工程施工技术变更107.下列选项中，( )是可以采用直接委托的方式发包的。（分数：2.00）A.抢险救灾工程B.采用特定专利技术设计和施工C.施工单价合同估算价在 200万元人民币以上D.施工单位自己的办公大楼，且施工单位的资质等级符合工程要求E.项目总投资在 3000万元人民币
35、以上的108.承诺必须具备的条件是( )。（分数：2.00）A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.根据实际情况，承诺的内容可以发生非实质性变化E.承诺须与合同同时发出109.下列关于监理招标的特点正确的是( )。（分数：2.00）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少110.勘察设计招标中，对投标人的资格审查包括( )。（分数：2.00）A.资格审查B.能力审查C.声誉审查D.证书审查E.经验审查设备监理合同管理-33 答案解析(总分：140.00，做题时间：90 分钟)一、B单项
36、选择题/B(总题数：80，分数：80.00)1.FIDIC编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立( )的项目管理模式。（分数：1.00）A.以发包人为核心B.以服务承包人为宗旨C.以工程师为核心 D.以三大控制为核心解析：2.招标人选择招标代理机构时，( )不是必须满足的条件。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人组织 B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”解析：3.下列不能索赔工期的是( )。（分数：1.00）A.业主提前占有工程 B.不可预见的外界条件C.延误发放图纸D.延误移交施工现场解析：4.
37、下列各种合同中，属于单务合同的是( )。（分数：1.00）A.建设工程合同B.租赁合同C.借款合同D.赠与合同 解析：5.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行 解析：6.因违约行为造成的损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（分数：1.00）A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D.请求法院增加超过违约金部分
38、损失 解析：7.保险合同是一种( )的保障性合同。保险人享有保险费请求权是以其在保险事故发生时履行赔偿责任作为代价的。（分数：1.00）A.有偿B.双务C.单务、要式D.有偿、双务 解析：8.招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.救灾工程项目 B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目解析：9.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括( )。（分数：1.00）A.承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现 B.承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现C.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰D.计划实施工程的总工期和主要
39、阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致解析：10.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人 解析：11.A公司通过资产重组被另一较大的 B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B 公司不愿履行 A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。（分数：1.00）A.继续有效 B.因 A公司已不存在而无效C.合同需要经过 B公司法定代表人补充签字后才有效D.需与 B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效解析：12.当合同
40、履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在( )履行。（分数：1.00）A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地 C.货币存放地D.货币使用地解析：13.能够留置的财产仅限于( )。（分数：1.00）A.不动产B.动产 C.专利权D.财产权解析：14.合同法律关系的客体不包括( )。（分数：1.00）A.物B.法人 C.行为D.智力成果解析：15.业主在招标前需办理的事项不包括( )。（分数：1.00）A.立项批准B.资金到位C.征地许可D.平整场地 解析：16.抵押是指债务人或者第三人向债权人以( )的方式提供一定的财产为抵押物的担
41、保方式。（分数：1.00）A.转移占有B.不转移占有 C.折价D.租赁解析：17.如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由( )确认该部分条款是否可以变更。（分数：1.00）A.建设行政管理部门B.监理单位C.人民法院 D.设计院解析：18.依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证 B.质押C.定金D.留置解析：19.在建设工程的过程中，最常用的担保方式是( )。（分数：1.00）A.抵押B.质押C.保证 D.定金解析：20.下列属于行为的是( )。（分数：1.00）A.专有技术B.施工 C.技术D.财产解析：21.按照国家有关规
42、定，施工合同的估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（分数：1.00）A.10B.500C.100D.200 解析：22.建设工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险 解析：23.下列不属于合同无效情形的是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.以合法形式掩盖非法目的C.违反法律、行政法规的强制性规定D.因重大误解订立的合同 解析：24.工程建设项目招标范围和规模标准规定必须招标的项目，其中总投资在( )万元以上必须招标。（分数：1.00）A.1000B.2000C.3000 D.5000解析：25.某承诺文件
43、超过要约规定时间 1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )。（分数：1.00）A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺解析：26.能够引起合同法律关系的产生，变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.法律后果B.行为C.法律事实 D.事件解析：27.合同可变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法规C.当事人提出请求 D.当事人一方违约解析：28.如果解决施工合同纠
44、纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（分数：1.00）A.人民法院 B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构解析：29.招标投标法要求必须招标的项目是( )。（分数：1.00）A.涉及秘密项目B.使用专有技术项目C.恢复建设项目D.利用国际援助项目 解析：30.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法律C.当事人提出请求 D.当事人一方违约解析：31.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。（分数：1.00）A.单价B.总价 C.成本加酬金D.综合单价解析：32.招标人如果不具备自行办理招标能
45、力的，可以( )。（分数：1.00）A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行 D.聘请专家顾问指导进行解析：33.关于合同转让，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利，不可转让义务 C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让解析：34.仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。（分数：1.00）A.1或 2B.1或 3 C.2或 4D.3或 4解析：35.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格
46、 C.原价和新价的平均价格D.当地市场价格解析：36.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由( )。（分数：1.00）A.权利人承担B.义务人承担 C.双方平均分担D.权利人承担主要费用，义务人负连带责任解析：37.当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（分数：1.00）A.要约生效B.承诺生效 C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限届满解析：38.保险合同的( )是指与保险合同的订立有利益关系的人。（分数：1.00）A.当事人B.关系人 C.中间人D.委托人解析：39.当事件的影响仅使分包商受到
47、损害时，承包商的索赔行为属于( )。（分数：1.00）A.法定代理B.义务C.代为索赔 D.合理索赔解析：40.不能作为抵押物的财产是( )。（分数：1.00）A.国有土地使用权B.国有交通运输工具C.债券 D.房屋解析：41.价款不明的，按订立合同时履行地的( )履行。（分数：1.00）A.市场价 B.合同价C.原价D.指导价解析：42.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定
48、同时无效，需采用其他方式追究违约责任解析：43.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。（分数：1.00）A.专业条款B.补充协议 C.双方协商D.仲裁解析：44.下列选项中不能作为抵押的是( )。（分数：1.00）A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.土地所有权 C.抵押人所有的机器、交通工具D.抵押人的房屋及地上定着物解析：45.关于无效合同，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.违反了法律规定的条件B.自订立起就没有法律效力C.不受到法律保护D.自宣布无效之日起无效 解析：46.承担违约责任的条件是采用( )。（分数：1.00）A.严格责任原则 B.限制责
49、任原则C.公平原则D.公正原则解析：47.( )是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。（分数：1.00）A.保险合同 B.租赁合同C.委托合同D.监理合同解析：48.设备验收阶段的监理工作不包括( )。（分数：1.00）A.启动试车B.联合试车 C.性能验收D.最终验收解析：49.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。（分数：1.00）A.订立施工合同 B.开始施工C.确认无效D.下达停工令解析：50.关于其他不合理预见的风险说法错误的是( )。（分数：1.00）A.可能包括由于费率的变化导致的外币支付部分B.法令、政策变化对工程成本的影响C.业主应承担费率变化对其不利时对工程总造价影响的风险 D.若合同规定按支付日当地中央银行颁布的费率为标准，则支付时需随费率的市场浮动进行换算解析：51.在市场经济中，合同比重降低了的是( )。（分数：1.00）A.实践合同B.计划合同 C.从合同D.无偿合同解析：52.涉及设备工程的保险合同一般可以分为( )。（分数：1.00）A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产保险合同和安全保险合同D.财产保险合同和人身保险合同 解
