1、注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 36 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 传动轴只传递( ) 而不承受弯矩或弯矩很小。（A）轴矩（B）扭矩（C）芯矩（D）曲矩2 计量器具的选择主要取决于计量器具的技术指标和( )。（A）准确指标（B）检验指标（C）经济指标（D）极限指标3 实验结果表明，对于流体在圆管内流动，当 Re 为 20004000 时，流动形态为( )。（A）直线流（B）梯流（C）过渡流（D）层流4 在自动控制系统中，( )是最基本的控制方式之一。（A）反馈控制（B）反馈元件（C）测量变送元件（D）比较元件5 全站仪
2、是一种采用( ) 自动数字显示距离的测量仪器。（A） 射线（B） 射线（C）紫外线（D）红外线6 管道组装焊接时，焊前预热的目的是消除内应力，预热温度为( )。（A）100120（B） 120130（C） 130150（D）1501707 自动化工程安装可分为( )个阶段。（A）2（B） 3（C） 4（D）58 ( )是一种用燃烧或电能把加热到熔化或接近熔化状态的金属微粒，喷附在金属制品表面上而形成保护层的一种方法。（A）热镀（B）渗镀（C）电镀（D）喷镀9 ( )是保冷层的维护层。（A）防锈层（B）绝热层（C）防潮层（D）保护层10 T 形焊接接头、角焊缝以及堆焊层的检验一般不采用( )。（
3、A）超声检验（B）射线检验（C）压力检验（D）渗透检验11 BCWS 曲线表示 ( )的情况，是用来衡量项目进展和执行效果的尺度。（A）单一表示费用（B）表示费用和进度两者（C）单一表示进度（D）既不表示费用也不表示进度12 工业安装划分的程序是( )。（A）分部工程分项工程单位工程（B）分项工程分部工程单位工程（C）单位工程分项工程分部工程（D）分项工程单位工程分部工程13 当施工过程中发生安全事故时，( )必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。（A）项目经理（B）项目总工程师（C）工长（D）工程部门负责人14 机电工程施工现场的外部协调管理中，
4、协调的形式以( )。（A）会议座谈为主，个别交流为辅（B）个别交流为主，会议座谈为辅（C）会议座谈（D）个别交流15 把机电工程资料分为设计管理资料类、质量管理资料类等是按( )分类的。（A）描述对象（B）建设工程项目各阶段工作划分（C）自然属性（D）管理功能16 尺寸公差简称( ) ，是指允许尺寸的变动量。（A）标准公差（B）公差带（C）基本公差（D）公差17 ( )指材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能。（A）刚度（B）弹性（C）塑性（D）韧性18 计量检定按其检定的目的和性质分为首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和( ) 。（A）仲裁检定（B）强制性检定（C）非强制性检定（D）使
5、用后检定19 ( )是一种比较新的施工方法，这种方法在保证施工质量的前提下，可以节约大量的钢材。（A）地脚螺栓（B）垫铁（C）无垫铁（D）设备灌浆20 提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其要强调( )的作用。（A）料（B）人（C）法（D）环二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 轮系的主要特点是( )。（A）可获得较大传动比（B）实现运动的合成与分解（C）可作为变速器实现变速传动（D）适用于相距较远的两轴之间的传动（E）中心距较大时，其传动结构
6、简单22 变压器按照用途分为( )。（A）调压变压器（B）电力变压器（C）仪用互感器（D）电炉变压器（E）单相变压器23 变压器的二次搬运中不应有严重的( )。（A）冲击（B）强烈振动（C）倾斜（D）调换方向（E）吊装24 ( )主要用于内部缺陷的检验。（A）渗透检验（B）压力检验（C）射线检验（D）超声检验（E）气密性检验25 喷射或抛射除锈金属表面预处理质量等级可分为( )。（A）Sa1（B） St2（C） Sa2（D）Sa3（E）St326 吊装方法的选择原则为( )。（A）安全（B）有序（C）快捷（D）经济（E）规范27 工程质量检验评定是一项十分重要的工作，搞好此项工作将有利于( )
7、。（A）加强企业管理（B）提高工程管理水平（C）保证工程顺利进行并保证工程质量（D）提高企业的社会效益和经济效益（E）提高企业的知名度28 安全员的安全职责包括( )。（A）不违规作业（B）落实安全设施的设置（C）对施工全过程的安全进行监督（D）纠正违章作业，配合有关部门发现、排除安全隐患（E）组织安全教育和全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用29 在设计与施工的接口关系中，应对( )内容的接口进度实施重点控制。（A）施工对设计的可施工性分析（B）设计文件的交付（C）设计交底或图纸会审（D）设计变更对施工进度的影响（E）设计计划的交付30 工程变更包括( ) 。（A）工程质量变更（B）工程
8、项目变更（C）进度计划变更（D）施工条件变更（E）工程量变更三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商，在大批量采购时采用“询价报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同，某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执
9、。问题 1根据建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为哪些序列?2该工程项目中的专业承包合同是否有效?3专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁? 劳务分包合同的签订原则有哪些 ?4施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?5供方提供的物资规格不符合合同规定时，需方应如何处理? 32 某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业，在施工过程中发生如下事件：事件 1：由
10、于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。事件 2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订了变更合同。事件 3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价款的变化，机电安装企业在变更后的第 20 天向监理工程师提出变更价款报告。事件 4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。问题 1事件 1 中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求?说明原因。2事件 2 中，施工合同变更的程序是否正确?如不正确，请说出正确的做法。3事件 3 中，监理工程师是否会批准变更价款报告?说明理由。4合同
11、风险的因素有哪些?合同风险的防范主要表现在哪些方面? 事件 4 中是运用哪方面来预防风险的? 33 某机电安装工程合同在履行过程中，业主要求施工承包单位加速施工，施工承包单位在监理工程师发出加速施工指令后的第 30 天向监理工程师发出索赔意向通知。随后，施工承包单位又向监理工程师提交了补偿经济损失的索赔报告及有关资料。索赔报告中详细准确地计算了损失金额及时间，并证明了客观事实与损失之间的因果关系。问题 1合同实施过程中引起索赔的原因有哪些?2监理工程师是否会同意施工承包企业发出的索赔意向通知?为什么?3索赔意向通知通常包括哪些方面的内容?4背景材料中，施工承包单位提交的索赔报告的内容是否全面?
12、如不全面，请补充。5由于索赔产生的争端应如何解决? 34 与施工公司(乙方) 签订了电梯安装工程施工合同，合同签订后乙方将电梯调试分包给安装公司(丙方，图 1 中为 I 子项工作)，甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图 1) (合同中规定：窝工降效系数为 50%)。 1按进度计划 K 工作施工 0.5 个月后，业主方要求修改设计， K 工作停工待图 2.5月(混凝土工程) ，乙方向甲方提出索赔清单如表 1 所示。2乙方自备施工机械未按时到达施工现场致使 H 工作实际进度在 12 月底时拖延 1 个月，乙方要求合同工期顺延 1 个月，并补偿费用 2 万元。 3F 工作施工时，因项目经理部
13、确定的施工工艺出现质量事故，监理工程师要求返工，工作实际进度在 12 月底时拖后 1 个月，乙方要求顺延合同工期 1 个月，补偿费用 2 万元。 4施工第 9个月，F 工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期 1 个月和费用 1 万元的要求。由于事件 3 和事件 4 的发生，F 工作延误，致使钢架结构安装施工向后拖延，丙方就事件 3 和事件 4 分别向乙方提出索赔费用 1 万元，工期共顺延 2 个月的要求。 5开工后第 19 个工作月出现台风，现场工作全部停止，为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间 1 个月，并补偿清理费用 4 万元。 问题 1施工网络图中
14、的关键线路有几条? 2就各事件分别说明上述索赔要求是否正确。 3该工程实际工期为多少? 35 某业主与 W 工程公司依据 FIDIC 条款格式，订立了某机电安装工程的施工合同。合同规定：采用单价合同，因设计变更而发生的工程量变化，按实调整；同时视具体的变动情况，业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为 18 天，工期每提前1 天奖励 2000 元，每拖后 1 天罚款 4000 元。W 工程在开工前及时提交了施工网络进度计划如图 2 所示，并得到了业主的批准。 工程施工过程中发生如下事件： 事件 1：因工程师提供的数据有误，导致在机电设备基础基坑土方开挖时，将地下电缆挖断，造成施工现场停电，使工
15、作 B 和工作 C 的工效降低，作业时间分别拖延 1 天和 2 天；多用人工 18 个和 11 个工日 (假设人工工日单价为 25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费为 12 元/ 工日)；B 工作自有施工机械每天折旧费为 615 元，C 工作自有施工机械每天折旧费为 310 元。 事件 2：K 工作中，原施工组织设计采用 50t 轮胎式起重机(自有机械，设备折旧费为 796 元/天)，但开工前该设备恰好出现故障需要大修，且考虑到现场的实际情况，W 公司外租一台 120t 履带式起重机，租赁费为 1000 元/天，工期缩短 1 天。 事件 3：因施工中意外发现一条地下管线，且在业主提供的施
16、工图纸中没有标明。经业主同意，工作 H 的工程量增加 20m3，该工作维持综合单价为 95 元/m 3 不变；工作 G 原有工程量为 200m3，现工程量减少 20m3，单价由 78 元/m 3 调整为 88 元/m 3。相应的工期没有变化。 事件 4：I、J 工作为设备安装工程，因季节影响，使这两项工作的作业时间均延长了 2 天，费用分别增加 2000 元和 850 元。 其余各项工作的实际作业时间和费用均与原计划相符。 问题 1上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求? 简述其理由。 2每项事件的工期补偿是多少天? 总工期补偿是多少天 ?指出
17、关键线路。 3假设管理费和利润不予补偿，试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少。 4该工程的实际工期是多少天?工期奖罚款为多少元? 注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 36 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 C3 【正确答案】 C4 【正确答案】 A5 【正确答案】 D6 【正确答案】 A7 【正确答案】 C8 【正确答案】 D9 【正确答案】 C10 【正确答案】 B11 【正确答案】 B12 【正确答案】 B13 【正确答案】 A14 【正确答案】 A15 【正确答案】 D16 【正确答案
18、】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 C20 【正确答案】 B二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C,D22 【正确答案】 A,B,C,D23 【正确答案】 A,B24 【正确答案】 C,D25 【正确答案】 A,C,D26 【正确答案】 A,B,C,D27 【正确答案】 A,B,C,D28 【正确答案】 B,C,D,E29 【正确答案】 A,B,C,D30 【正确答案】 B,C,D,E三、案例分析题共 5
19、 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 1根据建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。2该工程项目中的专业承包合同有效。3专业承包企业可以将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业。该劳务分包合同双方当事人是专业承包企业和劳务分包企业。劳务分包合同的签订原则是：平等、自愿、公平和诚实信用原则。4施工总承包企业选择物资供应商的方式不妥，业主应采用公开招标方式来选择物资供应商。5供方提供的物资规格不符合合同规定时，需方应在到货后 10 日内向供方提出书面异议。32 【正确答案】 1事件 1 中，劳务分包企业不可以向业主提出
20、工期延长的要求。理由：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出(劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。2事件 2 中，施工合同变更的程序不正确。正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。3事件 3 中，监理工程师不会批准该变更价款报告。理由；该变更价款报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的 14天内提出。4合同风险的因素有：政治因素、经济因素、技术因素、投标因素、管理因素和公共关系因素。合同风险的防范主要表现在：预防风险、减少风险、分散风险和
21、转移风险。事件 4 中该机电安装企业是运用分散风险的方法来预防风险的。33 【正确答案】 1合同实施过程中引起索赔的原因有：延期索赔、工作范围索赔、加速施工索赔、不利的现场条件索赔和合同缺陷索赔。2监理工程师不会同意施工承包企业发出的索赔意向通知，因为在索赔事件发生后的 28 天内，向监理工程师发出索赔意向通知才有效，而本案例是在索赔事件发生后的第 30 天提出的。3索赔意向通知通常包括的内容是：(1)事件发生的时间和情况的简要描述；(2)合同索赔依据的条款和理由；(3)有关后续资料的提供；(4)承包方在事件发生后，所采取的控制事件进一步发展的措施；(5)描述对工程成本和工期产生的不利影响的严
22、重程度；(6)申明保留索赔的权利。4施工承包单位提交的索赔报告的内容不全面，该索赔报告还应包括合同索赔的依据、合同变更与提出索赔的必然联系。5由于索赔产生的争端，应按以下方法来解决：(1)索赔若出现争端时，一般由监理工程师主持会议，由承包方和招标方均派代表参加，争取协商解决，(2)协商不能解决索赔争端时，应提交争端裁决委员会进行调解；(3)若争端裁决委员会经过调解仍不能解决争端，只能通过仲裁机构或通过法院起诉解决争端。34 【正确答案】 1网络计划中关键线路有两条：A DEHLM ADFILM 2事件 1：甲方责任，发生在非关键工作，该工序总时差为 2 个月。新增工程量增加费用 60000 元
23、，应补偿由于新增工程量 300m3 实际需增加工作时间 3 个月，即：补偿工期 6=3(月)，由于 TF2，所以应补偿工期 1 月。机械闲置属于窝工，不应按台班费计算，应按折旧费计算，即为 6060=3600(元)。人工窝工应按降效处理不应按原人工费单价计算，即为504000.5= 25200(元)。机上人工费已完全含在台班费内不应单独索赔。 综合计算应补偿工期 3.5 个月，补偿费用 88800 元。 事件 2：属乙方责任，工期与费用均不补偿。 事件 3：属乙方责任，工期与费用均不补偿，不同意其工期顺延一个月和费用补偿 2 万元的要求。 事件 4：按目前有关规定，发现文物时甲方应补偿相关费用
24、和顺延工期，应由甲方向乙方补偿费用 1 万元，顺延合同工期 1 个月(F、I 工作均为关键工作)。 事件 5：属于不可抗力事件，按规定甲方应同意补偿合同工期 1 个月，补偿费用 4 万元。(M 为关键工作，N 为非关键工作 TF=2) 3工程的实际工期是在原合同工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力原因对工期影响的新工期。经推算，实际工期由原计划工期 22 个月增加为 26.5 个月。35 【正确答案】 1事件 1 中，可以提出工期和费用的要求，因为承包商依据工程师提供的数据施工而导致供电出现故障。 事件 2 中，不可以提出工期和费用的要求，因为施工中因为具体机械使用改变而产生的费用应由承包商
25、自行承担。 事件3 中，可以提出工期和费用的补偿要求，因为设计变更是甲方的责任。 事件 4 中，不可以提出工期和费用的要求，因为冬季施工是一名成熟的承包商所能预见的问题，应当在投标报价时即做充分的考虑。 2确定原施工组织计划网络图的关键线路(如图 3)。 关键线路为： ADEGI K 和 ADEHJLK 所以： 事件 1：B、C 虽不在关键线路上，但 B 工作拖延 1 天后，总时差变为 0，此时不影响总工期，但因B 工作的拖延使得 C 工作的总时差变为 1，因 C 工作拖延两天，所以应补偿工期1 天。 事件 2：K 在关键线路上，节省一天，故工期不需要补偿。 事件 3：工期补偿为 0 天。 事件 4：I、J 在关键线路上，但由承包商自身原因造成的工期延长不予以补偿。 综上所述，应给予 1 天的工期补偿。 3事件 1：人工费补偿：(18+11)12348(元) 机械费补偿： 1615+23101235(元 ) 事件 2：不予以补偿。 事件3：H 工作补偿：2095 1900(元) G 工作补偿：(200-20)88-20078240(元) 事件4：属于承包商的措施费，不予补偿。 追加工程款合计： 348+1235+1900+240-4000-277(元 ) 3根据各项目调整后的工期，网络图调整如图 4。 实际工期 20 天，拖后 1 天，罚款 0.40 万元。
