1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 57 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（A）行为（B）事件（C）法律事实（D）后果2 人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指( )。（A）投保人（B）被保险人（C）受益人（D）保险人3 建设工程一切险合同属于( )。（A）财产保险合同（B）人身保险合同（C）财产及人身保险合同（D）国内建筑、安装工程保险合同4 按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（A）价格上涨按原价格执行，价格下降按新价
2、格执行（B）价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行（C）无论上涨还是下降均按新价格执行（D）无论上涨还是下降均按原合同价执行5 ( )不符合债权不可以转让的条件。（A）根据合同性质不得转让（B）根据当事人约定不得转让（C）依照法律规定不得转让（D）根据债权人利益不得转让6 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。（A）债权转让（B）债务承担（C）由第三人向债权人履行债务（D）债务人向第三人履行债务，7 当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。（A）可拒绝赔偿（B）不得提出异议（C）可
3、中止履行义务（D）可要求仲裁机构予以适当减少8 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（A）人民法院（B）政府的建设行政主管部门（C）上级仲裁委员会（D）质量监督机构9 建设工程委托监理合同属于( )。（A）要式合同（B）诺成合同（C）单务合同（D）技术合同10 某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的( )能力进行审查。（A）订立合同（B）履行合同（C）合同管（D）融资施工11 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是
4、( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多12 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（A）应当接受（B）可以接受（C）应当拒绝（D）可以拒绝13 不属于委托人权利的是( )。（A）委托监理工程重大事项的决定权（B）授予合同承包人权限的权利（C）对其他合同承包人的选定权（D）对监理人履行合同的监督控制权14 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时( )。（A）通
5、知业主后即可调换（B）无需通知业主可自行调换（C）取得业主书面同意后才能调换（D）合同签订后不允许调换15 在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（A）建设工程委托监理合同（B）建设工程委托监理合同标准条件（C）建设工程委托监理合同专用条件（D）双方共同签署的修正文件16 监理合同规定，合同内约定由业主提供的设施改由监理单位自备，则应按( )方法计算设施使用补偿费。（A）设施在工程上使用时间占折旧年限的比例设施原值（B）设施原值 设施在工程上使用时间 设备折旧率（C）设施原值 设施折旧率+ 管理费（D）设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值 +管理费17 设计合同
6、中约定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。（A）初步设计概算（B）投资估算（C）施工图预算（D）扩大的初步设计概算18 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的( ) ，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。（A）一般规律（B）基本规律（C）内在规律（D）外在规律19 ( ) 是设计人的基本责任。（A）保护发包人的知识产权（B）完成各设计阶段的工作任务（C）保证设计质量（D）配合施工的义务20 依据设计合同的规定，发包人的义务包括( )。（A）为设计人员提供工作和生活条件（B）保护设计人的知识产权（C）向施工单位进行技术交底（D）遵循合理设计周期的规
7、律21 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建项目，单方发出解除合同的通知，设计人应( )。（A）没收全部定金补偿损失（B）要求发包人支付双倍的定金（C）要求发包人补偿实际发生的损失（D）要求发包人付给约定设计费用的 50%22 建设工程设计合同中，委托人应提供的文件和资料包括( )。（A）可行性研究报告或项目建议书（B）工程选址报告（C）工程的概预算（D）地下管线资料23 依据勘察设计合同的规定，下列关于委托人的责任的说法中，不正确的是( )。（A）向设计人提供开展设计工作所需的有关资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责（B）勘察设
8、计人员进人现场作业或配合施工，其费用自理，委托人不对其工作及生活条件承担责任（C）按照国家有关规定支付勘察设计费（D）维护承包人的勘察和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用24 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（A）设计人承担（B）承接变更的设计人承担（C）设计人与承接变更的
9、设计人共同承担（D）承接变更的设计人与监理工程师共同承担25 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。（A）不再负责处理有关设计问题（B）仍应无偿负责处理有关设计问题（C）仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费（D）仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更26 工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。（A）承包人承担追加的合同价款，工期不顺延（B）发包人承担追加的合同价款，工期顺延（C）承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延（D）发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延27 施工合同工期总日历天数是中标书
10、中已注明( )的投标工期。（A）招标文件要求（B）发包人接受（C）工程师确认（D）承包人指定28 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（A）发包人承担（B）承包人承担（C）发包人和承包人共同分扭（D）承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付29 按照施工合同范本通用条件的规定，可以顺延工期的条件有误的是( )。（A）一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时（B）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行（C）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行（D）设计变更和
11、工程量增加30 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。（A）竣工后一次支付（B）提前支付（C）确认后一次支付（D）与工程进度款同期支付31 依据施工合同示范文本的规定，承包人有权( )。（A）自主决定分包所承包的部分工程（B）自主决定分包和转让所承担的工程（C）经发包人同意转包所承担的工程（D）经发包人同意分包所承担的部分工程32 在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的检查检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时( )承担影响正常施工的费用。（A）发包人（B）工程师（C）承包人（D）监理单位33 某工程施工到 4 月 15 日时发生了设计变更，由于合同中没有适用或类似
12、于变更工程的价格，承包人在 4 月 30 日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格。按照建设工程施工合同(示范文本)规定，( )。（A）由工程师确定变更价格，经业主确认后执行（B）承包人确定的变更价格，经工程师确认后执行（C）承包人确定的工程价款视为无效（D）承包人确定的变更价格，经业主确认后执行34 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。（A）发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用（B）发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（C）承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用（D）承包人提出使用，由承
13、包人办理相应手续，发包人承担相应费用35 工程质量保修期限，应( )的时间确定。（A）按当事人双方具体约定（B）按法规规定标准（C）由双方约定且不低于法定标准（D）参照行业通常习惯36 交货数量发生增减的原因不包括( )。（A）供货方的责任（B）运输部门的责任（C）采购方的责任（D）运输过程中的合理损耗37 指对所进行的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或试验记录上签署认可意见，以及就制造过程中有关问题发给供贷方的相关文件。（A）现场见证（B）临时见证（C）文件见证（D）同步见证38 不属于质量验收的方法的是( )。（A）物理试验（B）化学实验（C）观察法（D）经验鉴别法39 检查
14、和试验的范围不包括的是( )。（A）设备进厂后的安装和实验（B）原材料和元器件的进厂检验（C）部件的加工检验和实验（D）出厂前预组装检验40 依据材料采购合同的规定，采购方要求中途退货，应向供货方支付按( )计算的违约金。（A）全部贷款总额（B）合同约定的方法（C）退货部分贷款总额（D）当事人协商41 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（A）提取全部材料，按实际交付数量付款（B）按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款（C）拒绝提前提货，拒付贷款（D）提取全部材料，按订购数量付42 有关承包商的申请变更，下列描述错误的是(
15、 )。（A）未经工程师批准不得变更（B）变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议（C）对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程（D）承包商可自行实施变更43 监理合同生效日指的是( )。（A）合同签字日（B）合同履行日（C）合同磋商日（D）合同起草日44 经工程师批准的承包人索赔款，应( )。（A）经工程师批准后立即支付（B）经发包人同意后立即支付（C）计入工程进度款内支付（D）竣工结算时一并支付45 某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修
16、改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。（A）延误 1 个月竣工赔偿（B）提前 1 个月竣工奖励（C）不追究延误竣工责任，也不给予奖励（D）考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿46 因索赔得到的补偿款将计入( )中。（A）本月的工程进度款的支付证书（B）下月的工程进度款的支付证书（C）第三月的工程进度款的支付证书（D）第四月的工程进度款的支付证书47 由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（A）不可原谅延期，不给补偿费用（B）不可原谅延期，但给补
17、偿费用（C）可原谅延期且给补偿费用（D）可原谅延期，但不给补偿费用48 索赔的特征不包括( )。（A）索赔是一种未经对方确认的单方行为（B）索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不必需要通过权力部门的确认才能实现（C）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔（D）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔49 不属于引起工程索赔的原因有( )。（A）参与工程建设主体的单一性（B）工程项目的特殊性（C）工程项目内外部环境的复杂性和多变性（D）工程合同的复杂性及易出错性50 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示
18、，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已成立（D）需等待发包人批准二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 规范建设工程合同，不但需要规范合同本身的法律法规的完善，也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。（A）中华人民共和国民法通则（B） 中华人民共和国合同法（C） 中华人民共和国经济法（D）中华人民共和国招标投标法（E）中华人民共和国建筑法52 法人应当具备( ) 等条件。（
19、A）依法成立（B）有必要的财产或者经费（C）有自己的名称、组织机构和场所（D）能够独立承担民事责任（E）经上级行政主管机关批准53 履行合同的担保方式包括( )。（A）投标保证（B）留置（C）动产抵押（D）定金（E）违约金54 中华人民共和国合同法中的自愿原则是指( )。（A）合同当事人有权决定是否订立合同（B）合同当事人有权决定与谁订立合同（C）合同当事人有权决定合同生效时间（D）合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同（E）合同当事人有权决定是否接受合同条款55 根据中华人民共和国合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( ) 条款仍然有效。（A）质量（B）结算
20、（C）仲裁（D）标的（E）担保56 ( ) 属于 中华人民共和国合同法对合同的基本分类。（A）买卖合同（B）计划合同与非计划合同（C）双务合同与单务合同（D）诺成合同与实践合同（E）技术合同与租赁合同57 按照中华人民共和国合同法规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现为( )。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续58 在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（A）施工企业伪造资质等级证书签订（B）招
21、标人与投标人串通签订（C）施工企业的违约责任明显过高（D）建设单位的违约责任明显过高（E）约定的质量标准低于强制性标准59 构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括( )。（A）招标通告（B）合同条件（C）技术规范（D）工程量报价单（E）图纸和技术资料60 在下列哪些情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知( )。（A）因不可抗力导致合同履行暂停（B）暂停监理业务期限已起过 3 个月（C）暂停监理业务期限已超过半年（D）因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大（E）监理人在应当获得监理酬金之日起 30 天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释61 在建设工程委托监理合同的履
22、行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（A）选定施工合同的承包人（B）批准施工合同承包人选定的分包人（C）确定工程规模（D）主持工程建设有关协作单位的组织协调（E）审核承包人的索赔62 在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有( )。（A）开展监理业务前向监理人支付预付款（B）负责工程建设所有外部外部关系的协调，为监理工作创造外部条件（C）免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料（D）与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位（E）将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确63 设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的资质，发包人
23、准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同示范文本针对此情况的规定包括( )。（A）发包人与设计人协商并经设计人同意（B）设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同（C）该部分设计成果须经设计人审查批准（D）设计人不对该部分的设计质量承担责任（E）设计人对该部分设计未能按时完成承担责任64 依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括( )。（A）负责设计变更（B）负责修改预算（C）参加隐蔽工程验收（D）参加施工组织设计审查（E）参加工程竣工验收65 关于固定价格合同说法正确的是( )。（A）合同的价款是不可调整的（B）工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同（C）约定范围内的
24、风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担（D）双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法（E）在约定的风险范围内合同价款不再调整66 下列叙述中正确的是( )。（A）工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任（B）工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意（C）工程师对进度进行协调和控制（D）承包人负责设计的施工图提交工程师签认后方可使用（E）发包人委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用67 关于施工质量控制说法正确的是( )。（A）质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收（B）双方对质量有争议，由合同协议
25、书中约定的工程质量监督部门鉴定（C）承包人应随时接受工程师及委派人员的检查（D）检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担（E）工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担68 下列关于施工合同文本(示范文本)通用条款的提法，正确的有( )。（A）“通用条款 ”是根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规对承发包双方的权利与义务作出的一般规定（B）除双方协议一致对其中的某些条款做了修改、补充或取消外，双方都必须履行（C）它是将建设工程施工合同中的内容具体出来编写一份完整的合同文件（D）“通用条款 ”共由 11 部分、47 条组成（E）“通用条款” 是将建设工程施工合同中
26、的内容抽象出来编写一份完整的合同文件，具有很强的通用性69 依据施工合同示范文本的规定，下列关于竣工验收的提法，正确的有( )。（A）对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收（B）竣工验收后，承包人与发包人签订工程质量保修书（C）工程严禁任何部分甩项竣工（D）工程需要修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后再次验收通过之日（E）竣工验收合格的工程移交发包人使用70 依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（A）工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担（B）承包人的人员伤亡损失，由发包人承担（C）发包人的人员
27、伤亡损失，由承包人承担（D）工程所需清理、修复费用，由发包人承担（E）延误的工期相应顺延。71 依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可（E）检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可72 设备监理的工作包括( )。（A）设备制造前，对供货方提交的订购设备的设计和制造、检验的
28、标准进行会审（B）以巡视的方式监督生产制造过程（C）对生产进度的监督（D）组织货物的运输（E）监督现场的安装调试73 工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行监督或检查。（A）制造材料（B）制造进度（C）生产计划（D）制造成本（E）制造工艺74 下列属材料采购合同主要条款的有( )。（A）技术标准和质量要求（B）材料数量及计量方法（C）担保（D）保险（E）结算方式及期限75 关于施工进度的修订，下列说法正确的是( )。（A）只有当进度滞后于实际进度时，才进行进度调整（B）每隔一段时间(一般为 3 个月)，工程师对施工进度计划进行调整（C）工程师不得干预承包商采用合理方法
29、进行施工组织（D）因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付（E）工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任76 FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件” 范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌入侵77 工程师通常对承包人的索赔提出质疑的情况有( )。（A）事实依据不足（B）合同依据不足（C）承包人遵守意向通知要求（D）索赔事项不属于发包人或工程师的责任，而是与承包人有关的其他第三方的责任（E）发包人和承包人共同负有责任、承包人必须划分和证明
30、双方责任大小78 关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是( )。（A）承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交赔偿意向通知（B）索赔意向通知提交后的 28 天内，或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告（C）如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为 28 天)期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求（D）持续事件影响结束后 30 天内承包人提出最终的索赔报告（E）工程师在收到索赔报告后，28 天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由79 按照 FIDIC 合同条件规定的索赔程序中，( )是承包商应当完成的工作。（A）发出索赔意向通知
31、书（B）提出索赔报告（C）审查索赔报告（D）做好现场同期记录（E）审查索赔处理80 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。（A）承包人以前已表明放弃索赔（B）提交的证据不足以说明索赔的部分（C）发包人与承包人共同负有责任，责任未划分（D）损失计算不足（E）承包人没有采取措施避免或减少损失的部分注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 57 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 C3 【正确答案】 A4 【正确答案】 D5 【正确答案】 D6 【正确答案】 C7 【正确答案】 D8 【正确
32、答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 A12 【正确答案】 C13 【正确答案】 B14 【正确答案】 C15 【正确答案】 A16 【正确答案】 D17 【正确答案】 A18 【正确答案】 C19 【正确答案】 C20 【正确答案】 A21 【正确答案】 D22 【正确答案】 A23 【正确答案】 B24 【正确答案】 B25 【正确答案】 C26 【正确答案】 B27 【正确答案】 B28 【正确答案】 A29 【正确答案】 A30 【正确答案】 D31 【正确答案】 D32 【正确答案】 A33 【正确答案】 B34 【正确答案】 A35 【正确答案】
33、C36 【正确答案】 C37 【正确答案】 C38 【正确答案】 C39 【正确答案】 A40 【正确答案】 C41 【正确答案】 D42 【正确答案】 D43 【正确答案】 A44 【正确答案】 C45 【正确答案】 A46 【正确答案】 B47 【正确答案】 D48 【正确答案】 B49 【正确答案】 A50 【正确答案】 C二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,B,D,E52 【正确答案】 A,B,C,D53 【正确答案】 B,D54 【
34、正确答案】 A,B,D,E55 【正确答案】 B,C56 【正确答案】 A,E57 【正确答案】 A,E58 【正确答案】 A,B,E59 【正确答案】 B,C,E60 【正确答案】 C,E61 【正确答案】 B,D,E62 【正确答案】 A,B,C,E63 【正确答案】 A,D64 【正确答案】 A,B,C,E65 【正确答案】 C,D,E66 【正确答案】 A,B,C,D67 【正确答案】 A,C,D68 【正确答案】 A,B,D69 【正确答案】 A,E70 【正确答案】 A,D,E71 【正确答案】 A,B,C,E72 【正确答案】 A,B,C,E73 【正确答案】 A,B,E74 【正确答案】 A,B,E75 【正确答案】 C,E76 【正确答案】 A,B,D77 【正确答案】 A,B,D,E78 【正确答案】 A,B,C,E79 【正确答案】 A,B,D80 【正确答案】 A,C,E
