1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 72 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )。（A）保证（B）质押（C）定金（D）留置2 建设工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）监理人3 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。（A）抵押人依法有权处分的国有土地使用权（B）抵押人使用的宅基地（C）抵押人拥有的股票（D）学校设施4 在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（A）业主（B）承包人（C）监理人（D）发包人5 对处理建设单
2、位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是 ( )。（A）人民法院的判决（B）仲裁机构的裁决（C）经过公证的还款协议（D）经过鉴证的还款协议6 依据合同法的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（A）法律规定（B）有利于实现债权人的目的（C）有利于实现债务的目的（D）有利于实现合同目的7 甲与乙签订了采购 lot 水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，这种情况表现为 ( ) 。（A）债务承担（B）债务人向第三人履行债务（C）债权转让（D）由第三人向债权人履行债务8 某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定
3、该合同( )。（A）未成立（B）补签后成立（C）成立（D）备案登记后成立9 某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（A）由施工承包商承担（B）由材料供应商承担（C）由施工承包商和材料承包商各承担一半（D）建设单位承担10 当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（A）不安抗辩权（B）撤销权（C）代位权（D）同时履行抗辩权11 合同解除是( ) 而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（A）必须经双方的协议（B）必须因为当事人一方的意思（C）因不可抗力（D）因当事人一方的意思或双方的协议12 当事人一方不履行非金钱债务或者
4、履行债务不符合约定的，对方可以要求继续履行，其中符合这一规定的情形是( )。（A）事实上不能履行（B）债务的标的不适于强制履行（C）债权人在合理期限内未要求履行（D）履行费用不高13 投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。（A）投标文件的密封不符合招标文件的要求（B）投标文件中附有招标人不能接受的条件（C）购买招标文件后不递交投标文件（D）拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正14 执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按 ( ) 执行。（A）原价格（B）新价格（C）原价与新价的平均价格（D）市场价15 设计人交付设计文件完成合同约定的设
5、计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工：作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（A）设计人承担（B）承接变更的设计人承担（C）设计人与承接变更的设计人共同承担（D）承接变更的设计人与监理工程师共同承担16 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。（A）发出中标通知书后（B）完成评标后（C）提交履约担保后（D）合同履行完毕后17 招标过程中，由于
6、招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是( )。（A）返还所有投标人的投标保函（B）要求所有投标人延长投标保函有效期（C）要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期（D）要求评标报告推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期18 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。（A）投标人应要求招标人继续解释（B）以书面解答为准（C）以招标文件为准（D）由人民法院判定19 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当 ( ) 。（A）与相对接近要求的投标人协商，改为
7、议标确定中标人（B）改为直接发包（C）用原招标文件重新招标（D）修改招标文件后重新招标20 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。（A）中标人不承担合同责任（B）招标人应退还其投标保证金（C）招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人（D）招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额21 有关对招标投标活动的说法中，不正确的是( )。（A）有关政府行政主管部门应依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目（B）在招标文件中不得要求或标明特定的生产供应者（C）邀请招标所邀请对象的数目以 35
8、 家为宜（D）招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与22 评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（A）按评标规则计算各项得分（B）确定标底（C）确定入围的有效投标（D）比较投标书的优劣23 委托监理合同的有效期是( )。（A）指完成正常监理工作预定的时间（B）以约定的天数为准（C）在专用条款中约定（D）以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定24 建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。（A）监理合同注明的开始至完成的时间（B）监理合同约定的监理工作的日历天数（C）监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间（D）监理人自开始监理工作至保修期届满
9、的时间25 依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是 ( )。（A）委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料（B）非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月（C）委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周（D）委托人拒付合理化建议奖26 某监理合同中，出现了“需遵守 市地方性标准建设工程监理规程” 的约定，该约定应写在( ) 中。（A）建设工程委托监理合同（B）中标函（C）建设工程委托监理合同标准条件（D）建设工程委托监理合同专用条件27 发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（A）14（B） 15（C） 28（D）3028
10、 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（A）施工方案（B）设计变更的期限（C）竣工验收的标准（D）合理使用年限29 对设计投标书的设计方案进行评审时，要对其投入、产出经济效益做比较，体现这一比较的内容是( )。（A）主要建筑物、构筑物的结构是否合理（B）建筑标准是否合理（C）设计进度是否能满足施工进度要求（D）报价是否合理30 施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（A）工期较短（B）可调价格（C）固定总价（D）成本加酬金31 下列有关合同计价方式的表述中，正确的说法是( )。（A）灾后修复工程一般采用成本加酬金合同（B）固定价格合同是绝对不
11、可调整的（C）可调价合同的计价方式与固定价格合同的计价方式不相同（D）具体工程承包的计价方式一定是单一的方式32 建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（A）未经工程师审核确认（B）在分包人未提交工程进度表时（C）未经承包人同意（D）未经工程师对分包工程验收33 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应 ( ) 。（A）由承包人承担（B）由发包人承担（C）双方以书面形式设定（D）由工程师确定34 建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款
12、利息自( )起。（A）开工日期前 7 天（B）承包人发生预付通知之日起（C）开工之日（D）约定应付款之日35 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )。（A）防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担（B）防护措施由发包人完成，费用由承包人承担（C）防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担（D）防护措施由承包人完成，费用由发包人承担36 在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。（A）拒付全部货款和运杂费（B）拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费（C）拒付多付部分的货款和运杂费（D）延期支付全部贷款和运杂费37 施工合同履行中，发包人拖欠工程
13、结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56天内仍不支付，则承包人( )。（A）无权对该工程主张任何权利（B）无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权（C）可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿（D）可以留置该工程38 工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（A）7（B） 14（C） 15（D）2839 FIDIC 施工合同条件履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（A）部分损失（B）一半损失（C）实际损失（D）额外损失40 FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师
14、颁发履约证书为止的天数。（A）合同签字日（B）承包商正式开工日（C）工程接收证书中写明的竣工日（D）工程正式接收之日41 FIDIC施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（A）亚音速飞行物产生的压力波（B）业主占用永久工程而造成的损失（C）外国入侵（D）军事政变42 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（A）工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复43 依据建设工程施工合同(
15、示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（A）材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点（B）到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换（C）供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失（D）到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地44 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（A）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采
16、购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担45 FIDIC 施工合同条件中的担保期限自( )止。（A）承包商圆满完成施工义务（B）承包商圆满完成施工和保修义务（C）工程师颁发接收证书（D）承包商收到最后一笔尾款46 某 FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元人民币，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函替换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（A）25（B） 30（C） 40（D）5047 依据 FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )
17、 。（A）在颁发接收证书时全部返还（B）在颁发履约证书时全部返还（C）在颁发接收证书和履约证书时各返还一半（D）不再返还48 依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（A）预付款的金额不少于合同价的 22%（B）要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函（C）预付款保函金额要大于预付款额（D）自承包商累计获得工程进度款达到合同总价 (减去暂列金额)10%当月开始扣回预付款49 如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以( ) 。（A）不批准承包人的索赔要求（B）要求承包人进一步提交索赔的证据资料（C）将该事件确认为
18、承包人责任（D）认定索赔不成立50 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。（A）施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人（B）监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人（C）施工
19、企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人（D）建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜（E）总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作52 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。（A）投标人提供投标保函（B）中标人提供担保公司出具的履约保证书（C）发包人提供银行出具的工程款支付担保函（D）发包人提供的在建工程留置权担保（E）承包人提交的预付款保函53 有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( )。（A）合同当事人均受仲裁协议的约束（B）是仲裁机构对纠纷进行的补充条件（C）不排除法院对纠纷的管辖权（D）仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁（E）仲裁裁决具有强制性54 承诺应具备的
20、条件是( )。（A）承诺只能向受要约人做出（B）承诺必须由受要约人做出（C）承诺的内容应当与要约的内容一致（D）承诺必须在承诺期限内发出（E）承诺必须受法律约束55 按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务” 不同于“债务承担”的主要区别是( ) 。（A）不属于合同内的约定（B）合同当事人未改变（C）第三人可以向债务人请示履行（D）对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿（E）第三人有追究债务人违约责任的权利56 按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（A）价目表的寄送（B）招标公告（C）递送投标书（D）无价格的商业广告（E）发出中标通知书57 某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的
21、投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权( )。（A）要求撤回投标文件（B）要求赔偿损失（C）拒签延长投标保函有效期（D）要求将合同授予他们协商推举的中标人（E）要求返还投标保证金58 对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（A）总体布置的合理性（B）设备选型的适用性（C）造型是否美观大方（D）“三废”治理方案是否有效（E）投资是否很低59 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（A）建设行政主管部门（B）仲裁机构（C）人民法院（D）工程师（E）设计单位60 建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人的权利包括( )。（A）授权监理人权限的权限（B）
22、对合同承包人的选定权（C）重大事项的决定权（D）对监理人履行合同的监督控制权（E）审核承包人索赔的权利61 委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（A）开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程总监理工程师的情况（B）合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换监理总工程师（C）合同终止后，要对本工程的有关资料保密（D）不得参与与委托人利益相冲突的活动（E）免费向委托人提供服务人员62 建设工程设计合同(示范文本)中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（A）违约责任（B）合同文件的组成和优先次序（C）保密约定（D）设计依据（E）发包人应交付的资料和文件63 建设工程设计合同
23、示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括( )。（A）项目建议书（B）初步设计（C）技术设计（D）产品设计（E）施工图设计64 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（A）处理有关设计问题（B）进行设计交底（C）协助施工承包人编制施工方案（D）参加竣工验收（E）参加重要隐蔽工程部位验收65 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（A）委托人违约，赔偿监理人经济损失（B）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失（C）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额（D）因监理人工作失误，不赔偿委托人损失（E）任何一方
24、索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出66 建设工程施工合同(示范文本)中定义的工程师包括( )。（A）负责工程施工的总负责人（B）负责工程设计的总负责人（C）总监理工程师（D）发包人派驻施工场地的代表（E）项目经理67 根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，以下有关工程质量保修的表述中，正确的是( ) 。（A）质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容；质量保修期；质量保修责任；保修费用等（B）保修期从竣工验收合格之日起计算（C）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起 48 小时内派人保修（D）设备安装和装修工程的最低保修期限为 2 年（E）发生紧急抢修事故时
25、，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修68 建设工程施工合同履行过程中，属于发包人的义务是( )。（A）提供在施工现场办公和生活的房屋及设施（B）提供在施工现场办公和生活的房屋及设施（C）提供施工所需证件、批件的名称和时间（D）进行水准点与坐标控制点现场交验（E）遵守有关部门对安全生产的管理规定69 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（A）有防水要求的卫生间的防渗漏（B）供热和供冷系统（C）给排水管理工程（D）电气管线工程（E）设备安装工程70 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( )。（A）办理土地征用（B）向工程师提
26、供工程进度计划（C）提供保证施工安全需要的围栏设施（D）协调处理施工现场周围地下管线的保护工作（E）提供施工现场的地下管线资料71 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就施工进度计划的有关叙述中，正确的是( ) 。（A）工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任（B）群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划（C）承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师（D）工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见（E）进度计划经工程师予以认可的主要目的，是
27、作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据72 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，施工合同发包人的义务包括( )。（A）办理临时用地、停水、停电申请手续（B）向施工单位进行设计交底（C）提供施工场地地下管线资料（D）做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护（E）开通施工现场与城乡公共道路的通道73 FIDIC施工合同条件下，对变更估价的说法中正确的是( )。（A）实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价（B）变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格（C）工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1%（D）原定工作被删
28、减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿（E）工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 0.01%74 施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56 天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（A）留置该工程（B）拍卖该工程（C）与发包人协议将该工程折价（D）请仲裁机构将该工程依法拍卖（E）申请法院将该工程依法拍卖75 依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（A）负责修改施工进度计划（B）向承包人直接发出提前竣工的指令（C）与承包人协商并签订提前竣工协议（D）为承包人提供赶工的便
29、利条件（E）减少对工程质量的检测试验76 FIDIC 施工合同通用条款规定，发生( ) 时，可以给承包商合理延长合同工期。（A）放线错误（B）发生变更（C）施工中遇到异常不利气候条件（D）由于传染病或政府行为导致工期延误（E）施工中遇到其他承包商的干扰77 FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（A）施工质量缺陷（B）施工成本增加（C）发生不可抗力（D）未按时提供施工现场（E）拖延工期78 在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有 ( ) 。（A）后续法规的调整（B）对竣工验收的干扰（C）非承包人原因检验导致施工
30、延误（D）延误发放图纸（E）承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误79 FIDIC施工合同条件下，承包商提出变更建议在( )时可能被采纳。（A）可加速完工（B）可降低业主实施、维护或运行工程费用（C）为业主带来利益（D）可降低施工成本（E）对业主而言能提高竣工工程的效率或价值80 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。（A）承包人以前已表明放弃索赔（B）提交的证据不足以说明索赔的部分（C）发包人与承包人共同负有责任，责任未划分（D）损失计算不足（E）承包人没有采取措施避免或减少损失的部分注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 72 答案与解析一、单项选择题共 50
31、题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 B3 【正确答案】 A4 【正确答案】 B5 【正确答案】 D6 【正确答案】 D7 【正确答案】 B8 【正确答案】 C9 【正确答案】 B10 【正确答案】 D11 【正确答案】 D12 【正确答案】 D13 【正确答案】 D14 【正确答案】 A15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 D20 【正确答案】 D21 【正确答案】 C22 【正确答案】 C23 【正确答案】 D24 【正确答案】 C25 【正确答案】 B26 【正确答案
32、】 D27 【正确答案】 D28 【正确答案】 D29 【正确答案】 B30 【正确答案】 C31 【正确答案】 A32 【正确答案】 C33 【正确答案】 C34 【正确答案】 D35 【正确答案】 D36 【正确答案】 C37 【正确答案】 C38 【正确答案】 B39 【正确答案】 C40 【正确答案】 C41 【正确答案】 B42 【正确答案】 C43 【正确答案】 C44 【正确答案】 D45 【正确答案】 B46 【正确答案】 C47 【正确答案】 C48 【正确答案】 C49 【正确答案】 B50 【正确答案】 C二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2
33、个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,B,D52 【正确答案】 A,B,C,E53 【正确答案】 A,D54 【正确答案】 B,C,E55 【正确答案】 B,C,D56 【正确答案】 A,B,D57 【正确答案】 A,C,E58 【正确答案】 A,B,C,D59 【正确答案】 B,C60 【正确答案】 A,B,C,D61 【正确答案】 A,B,C,D62 【正确答案】 A,B,C,D63 【正确答案】 B,C,E64 【正确答案】 A,B,D,E65 【正确答案】 A,C,E66 【正确答案】 C,D67 【正确答案】 A,B,D,E68 【正确答案】 C,D
