1、建设工程合同管理-263 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。（分数：1.00）A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理2.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师3.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签订合同所在地4.
2、施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经监理工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意D.未经监理工程师对分包工程验收5.某甲公司，假借与乙公司订立合同，恶意进行磋商，则甲公司应当承担( )责任。（分数：1.00）A.违约B.合同失效C.缔约过失D.侵权6.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（分数：1.00）A.协议书、合同条款、通用条款B.合同条件、通用条款、专用条款C.协议书、合同条款、专用条款D.协议书、通用条款、专用条款7.在材料采购合同中，由供货方运送的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。
3、（分数：1.00）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同8.FIDIC施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会9.施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理10.甲乙两公司约定采用书面形式订立一经济合同，但是由于种种原因该合同未能采用书面形式，而是口头确认。甲公司在履行了主要义务后，乙公司接受，则应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.成立B.作废C.应当重新签订D.效力待定11.
4、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。（分数：1.00）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续D.发包人支付了竣工结算款12.某工程设计合同，双方约定设计费为 10万元，定金为 2万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。（分数：1.00）A.3万元B.5万元C.7万元D.10万元13.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，则( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责
5、任14.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库D.作价补偿15.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立16.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权17.保险合同中的保险人对于( )事故造成的财产或
6、人身损失赔偿保险金。（分数：1.00）A.一切B.偶然C.合同约定D.自然18.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效19.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用( )承担。（分数：1.00）A.由债务人B.由债权人C.由第三方D.按合同约定20.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准
7、条件D.法律法规21.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。（分数：1.00）A.是否有针对材料供应商设立B.是否有针对外地区和外系统设立C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立22.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.2%B.0.2%C.5%D.0.5%23.质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担24.若在签订合同时出现了现行法律未能规定的情况，
8、可根据中华人民共和国合同法的 ( )进行价值补充。（分数：1.00）A.遵守公序良俗原则B.公平原则C.自愿原则D.诚实信用原则25.依据 FIDIC施工合同条件，监理工程师颁发的工程接收证书表明( )。（分数：1.00）A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算26.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务27.合同当事人应当遵循中华人民共和国合同法基本原则中的( )确定各方权利和义务。（分数：1.00）A.遵守公序良俗原则B.公平原则C.自愿原则D.诚实信用原则2
9、8.在 FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹29.企业法人分立、合并，它的权利和义务( )享有和承担。（分数：1.00）A.由原企业法人B.由变更后的企业法人C.无法人D.合同规定由谁30.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.4231.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明
10、确，首先应当( )确定费用负担的责任。（分数：1.00）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则32.善意第三人与无权代理人进行的交易行为，其后果由( )承担。（分数：1.00）A.代理人B.第三人C.被代理人D.被代理人和代理人共同33.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（分数：1.00）A.办理竣工验收之时B.办理工程移交手续之时C.合同完成之时D.承包人和委托人签订工程保修合同之时34.在 FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数：1.00）A.承包的施工义务终止B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务
11、已完全结束35.下列选项中，属于要约的是( )。（分数：1.00）A.寄送的价目表B.招标公告C.招股说明书D.投标文件36.建筑工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险37.保险的目的是( )。（分数：1.00）A.分散风险B.回避风险C.避免风险D.获得保费38.在建设工程合同的订立过程中，( )行为是承诺。（分数：1.00）A.投标递交投标书B.双方签订合同C.招标人发出中标通知书D.招标人的招标公告39.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管
12、理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划40.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同41.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（分数：1.00）A.支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期42.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。（分数：1.00）A.
13、设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.监理工程师43.法律要求必须具备一定形式和手续的合同是( )。（分数：1.00）A.要式合同B.有效合同C.双务合同D.诺成合同44.能够留置的财产仅限于( )。（分数：1.00）A.不动产B.动产C.专利权D.财产权45.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的46.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.5747.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处
14、理通知。（分数：1.00）A.3B.5C.10D.1548.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计单位负责人B.设计负责人C.专业设计人员D.所有设计人员49.下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.公证的效力仅限于我国国内B.鉴证在我国域内和域外都有法律效力C.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同D.合同鉴证属于司法行政行为50.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5年的是( )。（分数：1.00）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00
15、)51.FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿C.承包人办理保险未能获得补偿的部分D.缺陷通知期延长E.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项52.FIDIC施工合同条件规定，监理工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就 ( )发布变更指令。（分数：2.00）A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排53.可以终止委托监理合同的情形是( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理
16、金尾款监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21日内没收到答复54.下列属于合同全面履行原则的是( )。（分数：2.00）A.价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行C.质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行D.履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币二方所在地履行E.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担55.FIDIC合同条件下，承包商向监理工程师提交的月度支付报表
17、中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项E.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额56.合同公证与鉴证的相同点有( )。（分数：2.00）A.内容B.行为性质C.管理机构D.范围E.目的57.大型工程招标投标工作的评标应采用( )。（分数：2.00）A.综合评分法B.专家评定法C.淘汰法D.议标法E.评标价法58.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施
18、工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成59.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图60.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔61.承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（分数：2.00）A.施工现场记
19、录B.施工图纸C.汇率变化表D.合同履行过程中的来往信件E.中期支付工程进度款的单据62.监理人的附加工作包括( )。（分数：2.00）A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作B.恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准63.下列关于合同生效的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.口头合同自当事人履行了主要义务时生效B.书面合同自当事人双方签字或盖章时生效C.合同中违法法律或社会公益的条款，当事人取消或改正后，不影响合同其他
20、条款的效力D.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行了全部或者主要义务的，可以视为合同有效E.口头合同自受要约人承诺时生效64.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.监理工程师的审核和签认权E.对监理人员的监督控制65.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况包括( )。（分数：2.00）A.拒绝担任代理人B.代理权范围内的代理行为C.没有代理权的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.代理权终止的代理行为66.建设工程施工合同履行过程中，
21、不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作67.下列选项中，属于要约邀请的是( )。（分数：2.00）A.寄送的价目表B.招标公告C.招股说明书D.投标文件E.投标邀请书68.下列关于确定变更价款的做法，正确的是( )。（分数：2.00）A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.监理工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.监理工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，监理工程
22、师可单独决定补偿额69.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：2.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后70.应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列( )情形之一的，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的C.丧失商业信誉D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形E.履行费用的负担不明确71.依照施工合同示范文本规定，关于竣工前的单机无负荷试车，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48h向监理工程
23、师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录72.合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合同当事人B.人民法院C.仲裁机构D.公证机关E.人民政府73.提供合同格式条款的一方( )的条款无效。（分数：2.00）A.决定对方义务B.免除自身责任C.加重对方责任D.决定自身权力E.排除对方主要权利74.关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B.监理人不对责任期以外发生的
24、任何事情所引起的损失负责C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任E.因监理人失职造成损失，监理人应承担全部责任75.正常监理工作酬金中的直接成本包括( )。（分数：2.00）A.监理人员的基本工资B.监理人员的补助费C.监理单位的业务培训费D.监理单位的资料购置费E.监理使用仪器的摊销费76.监理工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据77.委托监理合同中，监理人的义务包括(
25、 )。（分数：2.00）A.按合同约定派驻人员B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D.负责工程施工中有关各方的协调管理E.负责办理施工有关的行政批准手续78.由于设计人员错误造成工程质量事故损失、时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查79.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其他人的到期债权B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债
26、权D.未按合同提供担保E.未按约定投保工程险80.建筑市场中的各方主体，包括( )等都依靠合同确立相互之间的关系。（分数：2.00）A.建设单位B.勘察设计单位C.施工单位D.咨询单位E.监管单位建设工程合同管理-263 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。（分数：1.00）A.无权代理B.委托代理C.法定代理 D.指定代理解析：2.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经
27、理C.质检人员D.监理工程师 解析：3.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地 B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签订合同所在地解析：4.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经监理工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意 D.未经监理工程师对分包工程验收解析：5.某甲公司，假借与乙公司订立合同，恶意进行磋商，则甲公司应当承担( )责任。（分数：1.00）A.违约B.合同失效C.缔约过失 D.侵权解析：6.作为推荐使用的施工合同范本由
28、( )三部分组成。（分数：1.00）A.协议书、合同条款、通用条款B.合同条件、通用条款、专用条款C.协议书、合同条款、专用条款D.协议书、通用条款、专用条款 解析：7.在材料采购合同中，由供货方运送的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门 C.采购方D.供货方和运输部门共同解析：8.FIDIC施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会 解析：9.施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。（分数：1.00）A.发包人 B.
29、承包人C.监理人D.项目经理解析：10.甲乙两公司约定采用书面形式订立一经济合同，但是由于种种原因该合同未能采用书面形式，而是口头确认。甲公司在履行了主要义务后，乙公司接受，则应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.成立 B.作废C.应当重新签订D.效力待定解析：11.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。（分数：1.00）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款解析：12.某工程设计合同，双方约定设计费为 10万元，定金为 2万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支
30、付设计人( )。（分数：1.00）A.3万元 B.5万元C.7万元D.10万元解析：13.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，则( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任 D.由债务人追究第三人的违约责任解析：14.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库 D.作价补偿解析：15.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交
31、索赔的证据资料 C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立解析：16.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权 解析：17.保险合同中的保险人对于( )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。（分数：1.00）A.一切B.偶然C.合同约定 D.自然解析：18.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.
32、施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效解析：19.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用( )承担。（分数：1.00）A.由债务人 B.由债权人C.由第三方D.按合同约定解析：20.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件 D.法律法规解析：21.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。（分数：1.00）A.是否有针对材料供应商设立B.是否有针对外地区和外系统设立 C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子
33、交钥匙工程设立解析：22.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.2%B.0.2% C.5%D.0.5%解析：23.质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担解析：24.若在签订合同时出现了现行法律未能规定的情况，可根据中华人民共和国合同法的 ( )进行价值补充。（分数：1.00）A.遵守公序良俗原则 B.公平原则C.自愿原则D.诚实信用原则解析：25.依据 FIDIC施工合同条件，监理工程师颁发的工程接收证书表明( )。（分数：1
34、.00）A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算解析：26.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.义务解析：27.合同当事人应当遵循中华人民共和国合同法基本原则中的( )确定各方权利和义务。（分数：1.00）A.遵守公序良俗原则B.公平原则 C.自愿原则D.诚实信用原则解析：28.在 FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰 C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹解析：29.企业法
35、人分立、合并，它的权利和义务( )享有和承担。（分数：1.00）A.由原企业法人B.由变更后的企业法人 C.无法人D.合同规定由谁解析：30.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.42 解析：31.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（分数：1.00）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则解析：32.善意第三人与无权
36、代理人进行的交易行为，其后果由( )承担。（分数：1.00）A.代理人B.第三人C.被代理人 D.被代理人和代理人共同解析：33.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（分数：1.00）A.办理竣工验收之时B.办理工程移交手续之时C.合同完成之时 D.承包人和委托人签订工程保修合同之时解析：34.在 FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数：1.00）A.承包的施工义务终止 B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务已完全结束解析：35.下列选项中，属于要约的是( )。（分数：1.00）A.寄送的价目表B.招标公告C.招股说明书D.投标文件 解析：36.
37、建筑工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险 解析：37.保险的目的是( )。（分数：1.00）A.分散风险 B.回避风险C.避免风险D.获得保费解析：38.在建设工程合同的订立过程中，( )行为是承诺。（分数：1.00）A.投标递交投标书B.双方签订合同C.招标人发出中标通知书 D.招标人的招标公告解析：39.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划 解析：40.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履
38、行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同 D.不履行合同解析：41.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（分数：1.00）A.支付由此增加的追加合同价款并顺延工期 B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期解析：42.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。（分数：1.00）A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.监理工程师 解析：43.法律要求必须具
39、备一定形式和手续的合同是( )。（分数：1.00）A.要式合同 B.有效合同C.双务合同D.诺成合同解析：44.能够留置的财产仅限于( )。（分数：1.00）A.不动产B.动产 C.专利权D.财产权解析：45.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定 B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的解析：46.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.57 解析：47.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（分数：1.00）A.3B.5
40、C.10 D.15解析：48.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计单位负责人B.设计负责人 C.专业设计人员D.所有设计人员解析：49.下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.公证的效力仅限于我国国内B.鉴证在我国域内和域外都有法律效力C.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同 D.合同鉴证属于司法行政行为解析：50.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5年的是( )。（分数：1.00）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏 C.装修工程D.供冷系统解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51
41、.FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿 C.承包人办理保险未能获得补偿的部分 D.缺陷通知期延长 E.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项 解析：52.FIDIC施工合同条件规定，监理工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就 ( )发布变更指令。（分数：2.00）A.改变合同中任何工作的数量 B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸 D.改变任何工作的质量 E.改变原定施工顺序和时间安排 解析：53.可以终止委托监理合同的情形是( )。（分数：2.0
42、0）A.监理人收到监理金尾款监理酬金后 B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21日后D.暂停监理业务期限已超过半年 E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21日内没收到答复 解析：54.下列属于合同全面履行原则的是( )。（分数：2.00）A.价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行 B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行 C.质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行D.履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币二方所在地履行 E.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担 解析：55.FIDIC
43、合同条件下，承包商向监理工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正 B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额 D.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项 E.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额 解析：56.合同公证与鉴证的相同点有( )。（分数：2.00）A.内容 B.行为性质C.管理机构D.范围 E.目的 解析：57.大型工程招标投标工作的评标应采用( )。（分数：2.00）A.综合评分法 B.专家评定法C.淘汰法D.议标法E.评标价法 解析：58.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师
44、而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成 解析：59.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力 C.实施监理任务的计划 D.派驻现场监理人员的素质 E.理解业主的意图解析：60.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人 C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调 E
45、.审核承包人的索赔 解析：61.承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（分数：2.00）A.施工现场记录 B.施工图纸C.汇率变化表 D.合同履行过程中的来往信件 E.中期支付工程进度款的单据 解析：62.监理人的附加工作包括( )。（分数：2.00）A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作B.恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量 D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间 E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准 解析：63.下列关于合同生效的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.
46、口头合同自当事人履行了主要义务时生效B.书面合同自当事人双方签字或盖章时生效 C.合同中违法法律或社会公益的条款，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力 D.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行了全部或者主要义务的，可以视为合同有效 E.口头合同自受要约人承诺时生效 解析：64.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件 B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.监理工程师的审核和签认权 E.对监理人员的监督控制解析：65.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况包括( )。
47、（分数：2.00）A.拒绝担任代理人B.代理权范围内的代理行为C.没有代理权的代理行为 D.超越代理权限的代理行为 E.代理权终止的代理行为 解析：66.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审 D.按规定办理安全生产有关手续 E.协调处理古树名木的保护工作解析：67.下列选项中，属于要约邀请的是( )。（分数：2.00）A.寄送的价目表 B.招标公告 C.招股说明书 D.投标文件E.投标邀请书 解析：68.下列关于确定变更价款的做法，正确的是( )。（分数：2.00）A.变更确定后承包人
48、及时提出追加价款要求的报告 B.监理工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C.确定的价款报送造价管理部门备案D.监理工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E.承包人未提出追加价款报告，监理工程师可单独决定补偿额解析：69.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：2.00）A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时 D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后解析：70.应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列( )情形之一的，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化 B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 C.丧失商业
49、信誉 D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形 E.履行费用的负担不明确解析：71.依照施工合同示范文本规定，关于竣工前的单机无负荷试车，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48h向监理工程师发出要求试车的书面通知 C.发包人为试车提供必要的条件 D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字 E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录解析：72.合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合同当事人B.人民法院 C.仲裁机构 D.公证机关E.人民政府解析：73.提供合同格式条款的一方( )的条款无效。（分数：2.00）A.决定对方义务B.免除自身责任 C.加重对方责任 D.决定自身权力E.排除对方主要权利 解析：74.关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任 B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责 C.不对第三方违反合
