建设工程合同.doc

上传人:孙刚 文档编号:558276 上传时间:2018-12-11 格式:DOC 页数:2 大小:38.90KB
下载 相关 举报
建设工程合同.doc_第1页
第1页 / 共2页
建设工程合同.doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、建设工程合同发包人(全称):_有限公司承包人(全称):_集团有限责任公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_工程地点:_工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程工程立项批准文号:_资金来源:自筹承包范围:_二、工程承包范围承包范围:1除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中:11土建施工承包范围为_建筑设计院有限公司设计的“_一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分

2、图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。12机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。2凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。3工程师指令经发包人同意的其他项目。发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。三、合同工期:开工日期:_年_月_日(暂定)竣工日期:_年_月_日合同工期总日历天数928天(暂定),详细分期交付工期约定见专用条款。四、质量标准工程质量标准:各分部分项工程满足国家、省市现行的各项

3、质量验收规范标准的要求,工程总体质量符合建筑工程验收统一标准(GB503002001)的规定。质量目标:确保市优,争创国优。五、合同价款金额(大写):暂定_元(人民币)¥:_元(暂定)此价款为暂定价,发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1本合同协议书2中标通知书3投标书及其附件4本合同专用条款5本合同通用条款6标准、规范及有关技术文件7图纸8工程预算书9其他合同附件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同

4、。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他其他当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_十一、争议解决标准仲裁条款如下:因履行本合同发生的争议,双方协商解决,协商不成的,提交长春仲裁委员会仲裁。补充仲裁协议示范文本:双方因履行XX合同产生纠纷,现协商不成,双方自愿将该争议提交长春仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决结果对双方均有约束力。发包人:_(公章) 承包人:_(公章)住所:_ 住所:_法定代表人:_ 法定代表人:_委托代表人:_ 法定代表人:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 账号:_邮政编码:_ 邮政编码:_

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 公文模板

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1